Budovy a stavby.

Štátne predpisy v tejto oblasti architektúra,

mestského plánovania a výstavby

STAVEBNÉ PREDPISY

STAVEBNÁ VÝROBA. ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY PODNIKOV, BUDOV A ŠTRUKTÚR

SNiP RK 1.03-06-2002

Oficiálne vydanie

stavebný výbor ministerstva

priemysel a obchod Kazašskej republiky

Astana 2003

PREDSLOV

1. VYVINUTÉ: Federálnym štátnym jednotným podnikom - Centrom technickej regulácie a normalizácie Gosstroy Ruskej federácie (FSUE CNS Gosstroy Ruskej federácie)

2. PREDSTAVUJE: Odbor technickej regulácie a nových technológií vo výstavbe Výboru pre stavebné záležitosti Ministerstva priemyslu a obchodu Kazašskej republiky ( MIT RK).

3. PRIJATÉ A ZAVEDENÉ uznesením komisie pre stavebné veci MPO RK zo dňa.

4. VYMENIŤ: SNiP 3.01-01-85*

5. PRIPRAVENÉ: Akadémia dizajnu "KAZGOR" v súlade s požiadavkami

SNiP RK 1.01-01-2001 v ruštine.

Doba platnosti tejto normy je ustanovená do dotlače v štátnom jazyku.

OD obsahu

Úvod

1 oblasť použitia

3 Definície

4 Všeobecné ustanovenia

5 Požiadavky na organizáciu výstavby

6 Príprava organizácie výstavby na získanie povolenia na vykonanie

stavebné a inštalačné práce

7 Povolenie na vykonávanie stavebných a inštalačných prác

8 Stavenisko. Prípravné práce

9 Stavebné a inštalačné práce

9.1. Všeobecné požiadavky na údržbu

9.2. Aplikácia dodávaných stavebných materiálov, výrobkov a konštrukcií

9.3. Operatívna kontrola stavebných a inštalačných prác

9.4. Priebežné posúdenie zhody

9.5. výkonná dokumentácia

9.6. Príprava na prevzatie dokončeného stavebného objektu do prevádzky

10. Ukončenie výstavby a konzervácia zariadenia

11 Likvidácia a demolácia budov a stavieb

13 Štátny stavebný dozor

Príloha A Pojmy a definície

Príloha B Zoznam dokumentov, ktoré sa majú uchovávať

na stavenisku

Príloha B Zoznam dokumentov, ktoré má navrhovateľ predložiť pri prevzatí

dokončená výstavba objektu v prevádzke

Príloha D Formulár osvedčenia o skúške skrytých prác

Príloha D Formulár aktu o prevzatí kritických stavieb

Príloha E Formulár všeobecného pracovného denníka

Stavebné predpisy

STAVEBNÁ VÝROBA. ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY PODNIKOV, BUDOV A ŠTRUKTÚR

THESTAVEBNÁ VÝROBA USPORIADANIE PODNIKOV, BUDOV A STAVIEB VÝSTAVBA

Dátum predstavenia -01.08. 2003 G.

1 OBLASŤ POUŽITIA

1.1 Tieto stavebné predpisy a predpisy sa vzťahujú na výstavbu nových, rekonštrukciu a likvidáciu (demoláciu) existujúcich budov a stavieb, vrátane tých, ktoré sa vykonávajú v rámci rozšírenia a technického vybavenia podnikov, ako aj na zlepšenie a inžiniersku prípravu pozemku (ďalej len stavba).

Dokument ustanovuje všeobecné pravidlá pre výstavbu a požiadavky pre stavebné firmy, ktorých realizácia poskytuje primeranú istotu, že proces výstavby a dokončené budovy a stavby zodpovedajú požiadavkám platnej legislatívy, stavebným predpisom, pravidlám a normám pre bezpečnosť stavebných výrobkov a stavebných prác. ochrana životného prostredia.

Pri výstavbe prednosti železníc, prednosti ciest a iných dopravných ciest, elektrických vedení, komunikácií, potrubí a iných zariadení technickej infraštruktúry musia byť dodržané aj požiadavky aktuálnych regulačných dokumentov príslušných ministerstiev a rezortov. stretol.

SNiP RK A.2.2-1-2001 Pokyn o postupe pri vypracovaní, schvaľovaní, schvaľovaní a zložení projektových odhadov pre výstavbu podnikov, budov a stavieb.

SNiP RK 1.03-05-2001 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v stavebníctve.

SN RK 1.02-06-2001 Pokyn o postupe pri vykonvan štátnej skúšok dokumentácie stavieb.

GOST 26433.0-85 Systém na zabezpečenie presnosti geometrických parametrov v stavebníctve. Pravidlá vykonávania meraní. Všeobecné ustanovenia.

GOST 26433.1-89 Systém na zabezpečenie presnosti geometrických parametrov v stavebníctve. Pravidlá vykonávania meraní. Továrensky vyrobené predmety.

GOST 26433.2-94 Systém na zabezpečenie presnosti geometrických parametrov v stavebníctve. Pravidlá vykonávania meraní parametrov budov a stavieb.

3 DEFINÍCIE

Pojmy a ich definície použité v tomto dokumente sú uvedené v prílohe A.

4 VŠEOBECNÉ

4.1 Stavbou dokončené objekty, ako aj stavebné materiály, výrobky, zariadenia a práce vykonávané počas procesu výstavby vrátane kontrolných operácií musia spĺňať požiadavky legislatívy, regulačných dokumentov, územnoplánovacej a projektovej dokumentácie a zabezpečovať zákonom chránené bezpečnosť, zdravie a iné záujmy užívateľov stavebných výrobkov, ako aj ich súlad s environmentálnymi požiadavkami.

4.2 Stavba objektu sa musí realizovať s povolením štátnej architektonickej a stavebnej inšpekcie. Stavebné povolenie na stavebné a inštalačné práce dostane developer na základe rozhodnutia miestneho výkonného orgánu o poskytnutí pozemku na výstavbu tohto objektu alebo povolenia na užívanie pozemku na túto stavbu vo vlastníctve developera s právom vlastníctva alebo pozemkových úprav, ako aj na základe schválenej projektovej dokumentácie informácie o kvalifikácii zhotoviteľa a zodpovedných pracovníkov účastníkov stavby.

Stavba objektu sa musí vykonávať pod kontrolou štátnej architektonickej a stavebnej inšpekcie a iných orgánov štátneho dozoru v ich pôsobnosti.

Povolenie na výstavbu technicky nenáročného objektu, ktorý v súlade s legislatívou o architektonickej, urbanistickej a stavebnej činnosti nepodlieha kontrole štátnej architektonickej a stavebnej inšpekcie, dostane developer od miestneho výkonného orgánu.

4.3 Stavba zariadenia musí byť vykonaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej a schválenej v súlade s SNiP RK A.2.2-1-2001 a zložená štátnou skúškou podľa SN RK 1.02-06-2001. V prípadoch, keď na výstavbu určitého objektu musí stavenisko zahŕňať územia pozemkov, ktoré nepatria developerovi, je pred preskúmaním a schválením projektovej dokumentácie potrebný súhlas vlastníkov týchto území na je potrebné zabezpečiť ich dočasné užívanie (služobnosti) a skladbu schváleného projektu Súčasťou dokumentácie by mal byť aj stavebný plán s vyznačením týchto území.

Bez projektovej dokumentácie alebo podľa náčrtov (projektov) možno realizovať výstavbu technicky jednoduchých objektov, ktorých zoznam ustanovujú právne predpisy o architektonickej, urbanistickej a stavebnej činnosti.

4.4 Účastníci výstavby musia vykonávať základné organizačné funkcie uvedené v 4.5 - 4-8.

4.5 Základnou organizačnou funkciou investora je rozhodnutie prevziať funkcie developera, pri zmluvnom spôsobe aj funkcie objednávateľa, prípadne pokyn na výkon týchto funkcií tretími právnickými osobami alebo fyzickými osobami s. potrebnú kvalifikáciu s príslušným orgánom.

4.6 Základné organizačné funkcie vývojára (zákazníka) sú:

4.6.1 získanie v súlade s pozemkovou legislatívou v miestnych výkonných orgánoch rozhodnutia o udelení pozemku na výstavbu určitého objektu alebo povolenia na výstavbu tohto objektu na pozemku vo vlastníctve developera o vlastníckom práve, resp. využitie územia (s výnimkou prípadov stanovených súčasnou legislatívou o architektonickej, urbanistickej a stavebnej činnosti);

4.6.2 všeobecné riadenie výstavby vrátane vzťahov s miestnymi výkonnými orgánmi a prijímanie rozhodnutí po dohode s investorom o začatí, pozastavení, ukončení výstavby a konzervácii zariadenia;

4.6.3 príťažlivosť (pri zmluvnom spôsobe výstavby) na uskutočnenie stavebných a inštalačných prác dodávateľom na základe súťaže (výberového konania) alebo bez nej v súlade s platnou legislatívou o architektonickej, urbanistickej a stavebnej činnosti;

4.6.4 zabezpečenie vytýčenia stavebných regulačných línií a vytvorenie geodetického vytyčovacieho základu;

4.6.5 získanie povolenia od príslušného orgánu Štátnej stavebnej inšpekcie na uskutočnenie stavebných a inštalačných prác (s výnimkou objektov, ktoré v súlade s platnou legislatívou o architektonickej, urbanistickej a stavebnej činnosti nepodliehajú kontrole zo strany štátneho stavebného úradu). Štátna architektonická a stavebná inšpekcia);

4.6.6 zabezpečenie technického dozoru nad priebehom a kvalitou stavebných a montážnych prác:

4.6.7 účasť na prieskume skrytých diel, prechodná akceptácia kritických štruktúr, systémov a zariadení;

4.6.8 organizácia úpravy a testovania zariadení, skúšobná výroba a iné opatrenia na prípravu zariadenia na uvedenie do prevádzky;

4.6.9 príprava súboru dokumentácie potrebnej na predloženie objektu na prevzatie do prevádzky;

4.6.10 vytvorenie po dohode s investorom a zabezpečenie práce pracovných a preberacích komisií, zabezpečenie práce štátnej preberacej komisie v súlade s legislatívou architektonickej, urbanistickej a stavebnej činnosti;

4.6.11 predloženie dokončeného stavebného zariadenia na jeho prevzatie do prevádzky štátnou preberacou (preberacou) komisiou alebo samostatné prevzatie zariadenia do prevádzky v prípadoch ustanovených platnou legislatívou;

4.6.12 uloženie a odovzdanie súboru výkonnej a prevádzkovej dokumentácie príslušnej organizácii.

4.7 Základné organizačné funkcie spracovateľa projektovej dokumentácie v procese výstavby sú:

4.7.1 vykonávanie zmien projektovej dokumentácie v prípadoch zmien pri výstavbe územnoplánovacej dokumentácie alebo existujúcich regulačných dokumentov;

4.7.2 vykonávanie architektonického dozoru pri výstavbe objektu a účasť na štátnych preberacích (preberacích) a pracovných komisiách v súlade s legislatívou o architektonickej, urbanistickej a stavebnej činnosti.

4.8 Základné organizačné funkcie zhotoviteľa (realizátora diela) v procese výstavby sú:

4.8.1 udržiavanie a dokumentovanie vstupnej kontroly dodávaných stavebných materiálov, výrobkov a zariadení;

4.8.2 vývoj a aplikácia organizačnej a technologickej dokumentácie v súlade s týmito normami;

4.8.3 organizačné a technologické zabezpečenie plnenia požiadaviek projektovej a regulačnej a technickej dokumentácie na kvalitu stavebných a montážnych prác;

4.8.4 udržiavanie a dokumentovanie prevádzkovej kontroly stavebných a inštalačných prác;

4.8.5 vykonávanie a dokumentácia prieskumu skrytých prác, priebežné preberanie kritických stavieb a zariadení spôsobom a zložením stanoveným projektovou dokumentáciou a (alebo) zmluvou o dielo;

4.8.6 zaistenie bezpečnosti práce na stavenisku v súlade s požiadavkami SNiP RK 1.03-05-2001;

4.8.7 zaistenie bezpečnosti vykonávanej práce pre životné prostredie, územia a obyvateľstvo v súlade s platnou legislatívou a predpismi;

4.8.8 zabezpečenie ochrany staveniska a objektu pred neoprávneným vstupom osôb a zvierat až do prevzatia objektu do prevádzky developerom (objednávateľom);

4.8.9 dodržiavanie požiadaviek miestnych výkonných orgánov na udržiavanie poriadku na územiach priľahlých k stavenisku;

4.8.10 účasť na práci štátnej akceptačnej (preberacej) komisie v súlade s legislatívou o architektonickej, urbanistickej a stavebnej činnosti.

4.9 Rozdelenie základných organizačných funkcií medzi účastníkov výstavby - právnické osoby a fyzické osoby - je stanovené dohodami medzi nimi.

Keď výstavbu vykonáva developer - organizácia integrovaného typu - rozdelenie základných organizačných funkcií medzi divízie tejto organizácie je stanovené administratívnymi dokumentmi vedenia organizácie.

4.10 Počas celej doby výstavby musí byť zabezpečená bezpečnosť vykonávaných prác pre životné prostredie, územie a obyvateľstvo, zaistenie bezpečnosti práce na stavenisku a plnenie požiadaviek miestnej správy na udržiavanie poriadku v priestore priľahlom k stavenisku. byť zabezpečené.

V prípade, že sa pri výkone prác objavia predmety historickej, kultúrnej alebo inej hodnoty, vykonávateľ práce musí prebiehajúce práce prerušiť, pričom o nájdených predmetoch upovedomí zákonom ustanovené inštitúcie a orgány.

4.11 Počas procesu výstavby je potrebné vykonať:

4.11.1 vstupná kontrola dodávaných stavebných materiálov, výrobkov, zisťovanie ich zhody s požiadavkami projektovej dokumentácie, platnými normami a (alebo) technickými špecifikáciami;

4.11.2 kontrola súladu materiálov a výrobkov vyrobených zhotoviteľom diela svojpomocne s požiadavkami projektovej dokumentácie a noriem platných pre tieto materiály a výrobky;

4.11.3 prevádzková kontrola kvality plnenia noriem technologického režimu všetkých technologických operácií, overovanie dokumentácie výsledkov tejto kontroly;

4.11.4 posúdenie súladu vykonaných prác a štruktúr skrytých pri následných prácach s požiadavkami projektovej dokumentácie, stavebných predpisov, pravidiel a noriem. Zoznam takýchto prác a stavieb musí byť stanovený v projektovej dokumentácii, technických špecifikáciách zariadenia alebo v zmluve;

4.11.5 testovanie a (alebo) testovanie inštalovaných systémov a zariadení; zoznam takýchto systémov a zariadení by mal byť stanovený aj v projektovej dokumentácii, technických špecifikáciách zariadenia alebo v zmluve.

4.12 Zloženie a technológia všetkých druhov kontroly, meraní a skúšok, meracích prístrojov a skúšobných zariadení musia zodpovedať požiadavkám platnej regulačnej a technickej dokumentácie a zabezpečiť potrebnú spoľahlivosť výsledkov kontroly, meraní a skúšok.

4.13 Pri vykonávaní stavebných a inštalačných prác je vykonávateľ prác povinný viesť výrobnú dokumentáciu a dokumentáciu skutočného vyhotovenia podľa platných predpisov.

4.14 Počas celej doby výstavby by mal byť zabezpečený prístup na stavenisko a do objektu pre zástupcov orgánov štátneho dozoru, technického dozoru objednávateľa a architektonického dozoru.

4.15 Pri vykonávaní postupov posudzovania zhody prác a konštrukcií skrytých pri následných prácach, ako aj skúšania a skúšania inštalovaných inžinierskych systémov a zariadení musí zhotoviteľ prác úradne upovedomiť zástupcov orgánov štátneho dozoru, ako aj technického dozoru. developera (objednávateľa) a autorský dozor nad realizáciou vhodných postupov.

Zástupcovia orgánov štátneho dozoru sa na týchto konaniach zúčastňujú podľa vlastného uváženia v rámci svojej pôsobnosti. Neprítomnosť na úradnom upozornení uvedených zástupcov nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za kvalitu ním predloženej práce na preskúšanie.

4.16 Po ukončení stavby musí stavebník (objednávateľ) pripraviť objekt na prevzatie do prevádzky štátnou preberacou komisiou alebo v určitých prípadoch ustanovených právnymi predpismi o architektonickej, urbanistickej a stavebnej činnosti vykonať prevzatie samostatne.

Príprava objektu na prevzatie štátnou preberacou (preberacou) komisiou spočíva v:

Posúdenie súladu objektu s požiadavkami projektovej dokumentácie, stavebných predpisov, pravidiel a noriem, vykonávané pracovnou komisiou vytvorenou rozhodnutím developera (zákazníka) v súlade s „Pravidlami pre ustanovenie právomocí, zodpovedností, ako napr. ako aj povinné zloženie preberacích a pracovných komisií pre preberanie vybudovaných objektov do prevádzky v Republike Kazachstan“, prípadne technický dozor objednávateľa;

Príprava súboru dokumentácie, ktorá sa predloží Štátnej preberacej (preberacej) komisii pri prevzatí objektu do prevádzky.

FEDERÁLNA STAVEBNÁ AGENTÚRA

A BÝVANIE A INŽINIERSKE

(ROSSTROY)

Systém regulačných dokumentov v stavebníctve

STAVEBNÉ NORMY A PRAVIDLÁ RUSKEJ FEDERÁCIE

ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

SNiP 12-01-2004

MDT 69:658.012 (083.74)

Dátum uvedenia- 2005-01-01

PREDSLOV

1 VYVINUTÉ Federálnym štátnym jednotným podnikom „Centrum pre metodiku prideľovania a normalizácie v stavebníctve“ (FSUE CNS) a CJSC „Ústredný výskumný a konštrukčný a experimentálny inštitút pre organizáciu, mechanizáciu a technickú pomoc pri výstavbe“ (CJSC TsNIIOMTP)

ZAVEDENÉ oddelením technickej regulácie, normalizácie a certifikácie v stavebníctve a bytových a komunálnych službách Gosstroy Ruska

2 SCHVÁLENÉ A NAVEDENÍ ÚČINNOSTI od 1. januára 2005 vyhláškou Gosstroy of Russia zo dňa 19. apríla 2004 č. 70 (neprešlo štátnou registráciou - List Ministerstva spravodlivosti Ruskej federácie zo dňa 07.04.

3 NAMIESTO SNiP 3.01.01-85*

ÚVOD

Tieto stavebné predpisy a pravidlá majú poradný charakter a ustanovujú pre dobrovoľnú aplikáciu všeobecné pravidlá pre vykonávanie výstavby, ktoré sa vyvinuli v praxi a sú podmienené platnou legislatívou.

V niekoľkých odsekoch týchto stavebných predpisov a pravidiel sú uvedené citácie z federálnych zákonov, odkazy na federálne zákony a iné regulačné právne akty, ktoré potvrdzujú platnosť odporúčaných pravidiel a postupov.

Regulačné ustanovenia tohto dokumentu nadobúdajú štatút povinných, ak zmluva o výstavbe uzavretá účastníkmi výstavby v súlade s Občianskym zákonníkom Ruskej federácie obsahuje odkaz na uplatňovanie týchto stavebných predpisov a pravidiel počas výstavby konkrétneho zariadenia.

1 OBLASŤ POUŽITIA

Tieto stavebné predpisy a predpisy platia pre výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich (ďalej len stavebných) nehnuteľností. Ustanovenia týchto pravidiel a predpisov možno rozšíriť na opravy budov a stavieb v prevádzke.

Dokument má poradný charakter a na dobrovoľnú aplikáciu ustanovuje všeobecné pravidlá pre výstavbu, postupy sledovania kvality výstavby a posudzovania súladu dokončených nehnuteľných objektov (budov a stavieb) s požiadavkami projektovej dokumentácie a zmluvnými podmienkami.

Tieto stavebné predpisy a predpisy nezohľadňujú požiadavky súčasných regulačných dokumentov ministerstiev a rezortov, ktoré je potrebné vykonať pri výstavbe líniových stavieb, v prednosti železníc, v prednosti ciest a iných dopravné cesty, elektrické vedenia, komunikácie, potrubia a iné zariadenia technickej infraštruktúry .

2 DEFINÍCIE

Definície pojmov použitých v tomto dokumente sú uvedené v prílohe A.

3 VŠEOBECNÉ

3.1 Stavbu nehnuteľného objektu (budovy, stavby) možno realizovať len na stavebné povolenie.

Kódex mestského plánovania Ruskej federácie

§ 62 Stavebné povolenie

1. Stavebné povolenie - dokument osvedčujúci právo vlastníka, vlastníka, nájomcu alebo užívateľa nehnuteľného objektu zastavať pozemok, postaviť, zrekonštruovať budovu, stavbu a stavbu a zlepšiť územie.

2. Stavebné povolenie sa vydáva v súlade s týmto zákonníkom na základe žiadostí zainteresovaných fyzických a právnických osôb, dokladov osvedčujúcich ich práva k pozemkom a za prítomnosti schválenej projektovej dokumentácie.

Zoznamy nehnuteľností, na výstavbu ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie, sú ustanovené právnymi predpismi a zakladajúcimi subjektmi Ruskej federácie (článok 62, časti 9 a 10).

3.2 Generálne vedenie stavby vykonáva osoba, ktorá získala stavebné povolenie (ďalej len stavebník). V súlade s platnou legislatívou sú základnými funkciami developera:

Získanie stavebného povolenia;

Získanie práva na obmedzené užívanie susedných pozemkov (služieb) počas trvania stavby;

Zapojenie zhotoviteľa diela (dodávateľ pri zmluvnom spôsobe výstavby) na realizáciu prác na výstavbe nehnuteľného objektu;

Zabezpečenie vyhotovenia projektovej dokumentácie, ktorá prešla skúškou a bola schválená predpísaným spôsobom;

Zapojenie, v prípadoch ustanovených zákonom, dozoru projektanta nad výstavbou zariadenia;

Oznámenie o začatí akýchkoľvek prác na stavenisku orgánom štátnej kontroly (dozoru), ktoré kontrolujú tento objekt;

Zabezpečenie bezpečnosti práce na stavenisku pre životné prostredie a obyvateľstvo;

Zabezpečenie bezpečnosti dokončenej stavby nehnuteľnosti pre užívateľov, životné prostredie a obyvateľstvo;

Rozhodovanie o začatí, pozastavení, konzervácii, ukončení stavby, o uvedení dokončenej nehnuteľnosti do prevádzky.

Poznámka - Developer môže byť investor. Vzťah medzi developerom a investorom, ktorý nie je developerom, je určený dohodou medzi nimi.

3.3 Stavebník, aby mohol vykonávať svoje funkcie zabezpečovať vypracovanie, preskúmavanie a schvaľovanie projektovej dokumentácie, získať stavebné povolenie, svoje funkcie objednávateľa pri uskutočňovaní stavby zmluvným spôsobom, vykonávať technický dozor stavby, ako aj na styk s orgánmi štátneho dozoru a samosprávy môže zapojiť v súlade s platnou právnou úpravou (§ 749) špecializovanú organizáciu alebo odborníka s príslušnou kvalifikáciou, ktorá je potvrdená predpísaným spôsobom.

Prevod funkcií vývojára a zodpovedajúcej zodpovednosti na zainteresovanú organizáciu alebo špecialistu je formalizovaný dohodou medzi nimi.

Pri zmluvnom spôsobe výstavby je vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom určený zmluvou o stavbe (kapitola 37, § 3).

3.4 V prípade zmluvného spôsobu výstavby zodpovedá zhotoviteľ za bezpečnosť úkonov na stavenisku pre životné prostredie a obyvateľstvo a bezpečnosť práce počas výstavby v súlade s platnou legislatívou (§ 751 ods. 1).

Ak je potrebné stavbu zakonzervovať, zhotoviteľ odovzdá nedokončený objekt developerovi (objednávateľovi) spolu so zodpovednosťou za bezpečnosť životného prostredia a obyvateľov.

3.5 Stavba musí byť vykonaná podľa projektovej dokumentácie, ktorá prešla skúškou, odsúhlasila a schválila predpísaným spôsobom (čl. 61).

Po troch rokoch odo dňa vydania stavebného povolenia môže samospráva pri predĺžení doby platnosti v súlade s platnou právnou úpravou (§ 62 ods. 8) v prípade potreby požadovať úpravu projektovej dokumentácie v r. v súlade s regulačnými dokumentmi, ktoré sa počas tejto doby zmenili z hľadiska bezpečnostných požiadaviek.

3.6 Vykonávateľ prác (dodávateľ) vykonáva kontrolu výroby nad dodržiavaním požiadaviek stanovených v projektovej a regulačnej dokumentácii vzťahujúcej sa na zariadenie počas procesu výstavby.

3.7 Zhotoviteľ (objednávateľ) má právo vykonávať kontrolu (technický dozor) nad priebehom a kvalitou vykonávaných prác, dodržiavaním ich termínov, nad kvalitou a správnym používaním použitých materiálov, výrobkov, zariadení, bez zasahovania do prevádzkových a hospodárskej činnosti dodávateľa (čl. 715, časť 1, bod 748, časť 1).

3.8 Počas výstavby nebezpečných výrobných zariadení vykonáva spracovateľ projektovej dokumentácie na základe dohody s developerom v súlade s platnou legislatívou architektonický dozor nad dodržiavaním požiadaviek zaisťujúcich bezpečnosť objektu.

3.9 Výstavba v súlade s platnou legislatívou prebieha pod kontrolou samospráv a štátnej kontroly (dohľadu). Na zabezpečenie tejto možnosti musia byť uvedené orgány stavebníkom (objednávateľom) vopred upovedomené o načasovaní začatia prác na stavenisku, o pozastavení, konzervácii a (alebo) ukončení stavby, o pripravenosti stavby. zariadenie na uvedenie do prevádzky.

3.10 Na zabezpečenie princípu jednoty pravidiel a metód skúšania a merania ustanoveného zákonom (čl. 3) musia byť metódy a prostriedky kontroly vykonávané všetkými účastníkmi výstavby štandardné alebo predpísaným spôsobom certifikované a kontrolné skúšky a merania musia byť v súlade s ustanoveniami § 2 ods. musí vykonávať kvalifikovaný personál.

3.11 Po ukončení výstavby objektu sa vykoná posúdenie súladu dokončeného objektu s požiadavkami platnej legislatívy, projektovej a regulačnej dokumentácie, ako aj jeho prevzatie v súlade s podmienkami zmluvy o realizácii zmluvy. metóda.

Federálny zákon "o technických predpisoch"

Článok 2. Základné pojmy

Posúdenie zhody- priame alebo nepriame určenie zhody s požiadavkami na objekt.

3.12 Posúdenie súladu dokončeného stavebného objektu s požiadavkami na jeho bezpečnosť ustanovenými technickými predpismi, ako aj regulačnými dokumentmi a normami, ktoré sú dôkazným podkladom pre splnenie požiadaviek technických predpisov, vykonáva štátna kontrola. (dozorných) orgánov a je osvedčený záverečným záverom (osvedčením) orgánu štátneho architektonického a stavebného dozoru, vydaným developerovi (objednávateľovi) a potvrdzujúcim možnosť bezpečnej prevádzky zariadenia pri jeho vstupe do sféry obehu (§ 33 ods. 2), alebo podpisy zodpovedných zástupcov orgánov štátnej kontroly (dozoru) pri akte prevzatia zariadenia preberacou komisiou.

3.13 Pri zmluvnom spôsobe stavby po jej dokončení vykonáva stavebník (objednávateľ) prevzatie zhotoviteľom vykonaného diela.

Občiansky zákonník Ruskej federácie

Článok 753. Dodanie a prevzatie diela

1. Objednávateľ po obdržaní oznámenia zhotoviteľa o pripravenosti odovzdať výsledok prác vykonaných podľa zmluvy o výstavbe alebo, ak je to v zmluve ustanovené, o dokončenej etape diela, je povinný bezodkladne začať preberať to.

2. V prípadoch ustanovených zákonom alebo inými právnymi predpismi sa na preberaní výsledku práce musia podieľať zástupcovia štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Developer (objednávateľ) môže prevziať nehnuteľnosť od zhotoviteľa po obdržaní konečného záveru (certifikátu) Štátneho stavebného dozoru, ak takýto postupnosť úkonov bola stanovená zmluvou o výstavbe pri jej uzavretí.

Posúdenie zhody dokončeného stavebného objektu a jeho prevzatie do prevádzky možno vykonať súčasne pri prevzatí objektu štátnou preberacou (preberacou) komisiou.

3.14 Zodpovednosť za riadnu údržbu objektu, jeho bezpečnosť pre užívateľov životného prostredia a verejnosť, dodržiavanie požiadaviek požiarnych, hygienických, environmentálnych noriem a pravidiel počas prevádzky v súlade s platnou legislatívou nesie jeho vlastník (, čl. 20) .

4 PRÍPRAVA NA STAVBU

4.1 Developer (objednávateľ) určuje zhotoviteľa diela:

Dodávateľ (generálny dodávateľ) na základe zmluvy o výstavbe so zmluvným spôsobom výstavby, a to aj na základe výsledkov výberového konania;

Na základe vlastnej administratívnej dokumentácie v priebehu výstavby organizáciou, ktorá spája funkcie developera (odberateľa) a dodávateľa.

4.2 Dodávateľ zapojený v súlade s bodom 4.1 musí mať povolenia na vykonávanie tých druhov stavebných činností, ktoré podliehajú povoľovaniu v súlade s platnými právnymi predpismi.

Schopnosť plniť požiadavky legislatívy na ochranu práce, životného prostredia a obyvateľstva počas stavebného konania, ako aj schopnosť vykonávať všetky druhy kontroly potrebné na posúdenie súladu vykonávaných prác s požiadavkami projektovej, regulačnej dokumentácie. a (alebo) podmienky zmluvy, zabezpečuje organizačná a technologická dokumentácia dodávateľa.

Dodávateľ môže potvrdiť svoju schopnosť zabezpečiť kvalitu stavby dostupnosťou riadne certifikovaného systému manažérstva kvality.

4.3 Developer (objednávateľ) odovzdá projektovú dokumentáciu zhotoviteľovi diela:

Schválená časť vrátane projektu organizácie výstavby (COS);

Pracovná dokumentácia pre celé zariadenie alebo pre určité etapy prác.

Projektová dokumentácia musí byť schválená na práce spracovateľom (objednávateľom) s podpisom zodpovednej osoby alebo odtlačkom pečiatky.

4.4 Návrh organizácie výstavby na zabezpečenie súladu s povinnými bezpečnostnými požiadavkami zvyčajne obsahuje:

Opatrenia na zabezpečenie pevnosti a stability postavených a existujúcich budov a konštrukcií počas procesu výstavby;

Pre komplexné a unikátne objekty - programy potrebného výskumu, testovania a režimových pozorovaní vrátane organizácie staníc, rozsahov, meracích stanovíšť a pod.;

Riešenia pre organizáciu dopravy, zásobovania vodou, kanalizácie, energetiky, komunikácií, riešenia výstavby stavieb, výstavby v náročných klimatických podmienkach, ako aj stiesnených podmienkach;

Opatrenia na dočasné obmedzenie dopravy, zmenu dopravných trás;

Situačný plán výstavby s umiestnením križovatiek so železničnými traťami, riečnymi a námornými kotviskami, dočasnými sídlami atď.;

Postup a podmienky využívania a obnovy území nachádzajúcich sa mimo pozemku vo vlastníctve developera (odberateľa) v súlade so zriadenými vecnými bremenami;

Kalendárny plán výstavby s prihliadnutím na trvanie vecných bremien na dočasné užívanie cudzích území;

Zoznam prác a stavieb, ktorých kvalitatívne ukazovatele ovplyvňujú bezpečnosť objektu a počas procesu výstavby podliehajú hodnoteniu plnenia požiadaviek regulačných dokumentov a noriem, ktoré sú podkladom pre plnenie požiadaviek technických noriem. predpisy;

Lehoty na dokončenie nedokončených (sezónnych) prác, postup ich preberania;

Metódy a prostriedky vykonávania kontroly a testovania (aj prostredníctvom odkazov na príslušné regulačné dokumenty).

4.5 V prípadoch, keď projekt organizácie výstavby nie je vypracovaný ako súčasť projektovej dokumentácie, určí spracovateľ (objednávateľ) spolu s projektantom a zhotoviteľom (zhotoviteľom) postup pri preberaní dokončeného stavebného objektu, ako aj zoznam stavebných prác. kontrolné postupy na posudzovanie súladu, vykonávané v procese výstavby po ukončení určitých fáz.

4.6 Vykonávateľ prác (zhotoviteľ) v súlade s platnou právnou úpravou (§ 716 ods. 1) vykonáva vstupnú kontrolu dokumentácie, ktorá mu bola odovzdaná na vyhotovenie podľa bodu 4.3, odovzdá spracovateľovi (objednávateľovi) zoznam nedostatkov zistených v kontroluje ich elimináciu. Termín vykonania vstupnej kontroly projektovej dokumentácie je stanovený v zmluve.

Dodávateľ si zároveň môže preveriť možnosť realizácie projektu známymi metódami, určiť v prípade potreby potrebu vývoja nových technologických metód a zariadení, ako aj možnosť obstarania materiálu, výrobkov a zariadení, využitie ktoré ustanovuje projektová dokumentácia, a súlad skutočnej polohy miest a podmienok pripojenia dočasných inžinierskych komunikácií (sietí) na trvalé siete na zásobovanie staveniska elektrickou energiou, vodou, teplom, parou uvedených v projektovej dokumentácii.

4.7 Stavebník (objednávateľ) musí pripraviť územie staveniska na výstavbu, zabezpečiť včasné začatie prác vrátane odovzdania budov a stavieb potrebných na dielo do užívania zhotoviteľovi diela, zabezpečiť presídlenie osôb a organizácií nachádzajúcich sa v stavby na zbúranie, zabezpečenie zásobovania inžinierskymi sieťami, preprava tovaru (čl. 747).

4.8 Stavebník (objednávateľ) musí zabezpečiť odstránenie podkladu geodetického značenia na pozemok miestnym orgánom architektúry a urbanizmu alebo v jeho mene špecializovanou organizáciou, akceptovať ho podľa zákona (§ 27 ods. ).

4.9 Zhotoviteľ diela by mal po prijatí projektovej dokumentácie skontrolovať, či ním používaná organizačná a technologická dokumentácia obsahuje zdokumentované postupy pre všetky druhy kontroly kvality výroby, skontrolovať ich úplnosť a v prípade potreby opraviť, chýbajúce rozpracovať.

4.10 Zhotoviteľ prác by mal na základe projektovej dokumentácie vypracovať nákresy osí budov a stavieb, ktoré majú členitý charakter, značky na upevnenie týchto osí a osadenie orientačných bodov, ako aj nákresy stavieb a ich prvkov vzhľadom na tieto osi a orientačné body. Schémy sú vypracované na základe podmienky, že osi a orientačné body, rozbité v naturáliách, by mali byť technologicky prístupné na pozorovanie pri sledovaní presnosti polohy konštrukčných prvkov vo všetkých fázach výstavby. Zároveň je v prípade potreby potrebné opraviť existujúci alebo vypracovať metodiku vykonávania a kontroly presnosti geodetických vytyčovacích prác, pravidlá aplikácie a upevňovania osádzacích orientačných bodov.

4.11 Dodávateľ prác by mal v prípade potreby zaškoliť personál, ako aj uzavrieť zmluvy s akreditovanými laboratóriami na vykonávanie tých typov skúšok, ktoré dodávateľ prác nemôže vykonať sám.

4.12 Pri príprave stavebných a inštalačných prác na území existujúcich výrobných zariadení správa developera a zhotoviteľa menuje osobu zodpovednú za operatívne riadenie diela a určuje postup koordinovaných úkonov. Zároveň určia a dohodnú:

Objemy, technologická postupnosť, termíny stavebných a inštalačných prác, ako aj podmienky ich kombinácie s prácou výrobných dielní a úsekov rekonštruovaného podniku;

Poradie prevádzkového manažmentu vrátane úkonov stavebníkov a prevádzkovateľov v prípade núdze;

Postupnosť demontáže konštrukcií, ako aj demontáž alebo prevod inžinierskych sietí, miesta a podmienky na pripojenie dočasných sietí zásobovania vodou, elektriny atď., Miesta na vykonávanie výkonných prieskumov;

Postup pri používaní služieb podniku a jeho technických prostriedkov stavebníkmi;

Podmienky na organizovanie kompletnej a prednostnej dodávky zariadení a materiálov, prepravy, skladovania tovaru a pohybu stavebných zariadení na území podniku, ako aj umiestňovanie dočasných budov a stavieb a (alebo) používanie budov, stavieb a priestory existujúceho výrobného podniku pre potreby výstavby.

4.13 Opatrenia na uzavretie ulíc, obmedzenie dopravy, zmenu pohybu verejnej dopravy, ktoré predpokladá stavebný plán a odsúhlasené pri jeho vypracovaní, pred začatím prác, sú definitívne odsúhlasené so Štátnou inšpekciou pre bezpečnosť cestnej premávky orgánov vnútra a dopravy a komunikačné inštitúcie samosprávy. Keď pominie potreba obmedzení, tieto orgány by o tom mali byť informované.

4.14 Účastníci výstavby svojimi administratívnymi dokumentmi (objednávkami) určia úradníkov osobne zodpovedných za zariadenie:

zodpovedný zástupca technického dozoru developera (zákazníka) - úradník zodpovedný za vykonávanie technického dozoru;

zodpovedný majster práce - úradník zodpovedný za výkon a kvalitu práce;

zodpovedný zástupca projektanta - úradník zodpovedný za výkon architektonického dozoru, v prípadoch, keď sa vykonáva architektonický dozor.

Títo úradníci musia mať príslušnú kvalifikáciu.

Pre objekt postavený organizáciou, ktorá vykonáva funkcie vývojára (zákazníka) a vykonávateľa prác (dodávateľ), týchto úradníkov menuje vedúci tejto organizácie. Zároveň je neprijateľné spojenie funkcií zodpovedného majstra práce a zodpovedného zástupcu technického dozoru jedným útvarom alebo funkcionárom tejto organizácie.

4.15 Stavebník (objednávateľ) vopred, najneskôr však 7 pracovných dní pred začatím prác na stavenisku, zašle príslušnému orgánu Štátneho stavebného dozoru oznámenie o začatí stavebných prác, pričom zároveň predloží :

Kópia stavebného povolenia vydaného predpísaným spôsobom;

Kópie licencií na oprávnenie vykonávať stavebné a montážne práce zhotoviteľom (v prípade potreby aj licencia na vykonávanie funkcií objednávateľa) pre tento typ zariadenia, ako aj kópia certifikátu systému manažérstva kvality v. dodávateľ, ak existuje;

Projektová dokumentácia (koordinovaná a schválená predpísaným spôsobom) v množstve dostatočnom na dokončenie deklarovanej etapy výstavby;

bezpečnostné riešenia;

Kópia stavebného zámeru dohodnutého predpísaným spôsobom;

Objednávky developera alebo objednávateľa a dodávateľa (v prípade zmluvného spôsobu výstavby), ako aj projektanta, za prítomnosti architektonického dozoru, o vymenovaní zodpovedných úradníkov za výstavbu zariadenia;

Kópia dokumentu o stanovení línií riadenia rozvoja a geodetického vytyčovacieho základu;

Čipkované všeobecné a špeciálne pracovné časopisy.

Ak je potrebné vykonať stavebné a inštalačné práce na území existujúcich výrobných zariadení, dokumenty uvedené v 4.12.

5 STAVEBNÉ PRÁCE

5.1 Pred začatím akýchkoľvek prác je stavenisko a nebezpečné pracovné zóny mimo neho oplotené v súlade s požiadavkami regulačných dokumentov.

Pri vstupe do areálu sú inštalované informačné tabule s názvom objektu, menom developera (zákazníka), realizátora diela (dodávateľ, generálny dodávateľ), mená, funkcie a telefónne čísla zodpovedného majstra. prác na zariadení a zástupca štátneho stavebného dozoru alebo miestnej samosprávy zodpovedný za výstavbu, termíny začatia a ukončenia prác, schémy objektu.

Meno a telefónne číslo vykonávateľa diela sú uvedené aj na inventárnych oploteniach pracovísk mimo staveniska, mobilných budov a stavieb, veľkorozmerných zariadení, káblových bubnov a pod.

Na žiadosť miestnej samosprávy môže byť stavenisko vybavené zariadeniami alebo košmi na zber odpadu, ako aj miestami na čistenie alebo umývanie kolies vozidiel na výjazdoch a na lineárnych zariadeniach - na miestach určených miestnou samosprávou .

Ak je potrebné pre potreby výstavby dočasne využívať určité územia nezaradené do staveniska, ktoré neohrozujú obyvateľstvo a životné prostredie, spôsob využívania, ochrany (v prípade potreby) a čistenia týchto území sa určí dohodou. s vlastníkmi týchto území (pre verejné územia - s miestnou samosprávou).

5.2 Vykonávateľ prác musí zabezpečiť vstup na územie staveniska a rozostavaného objektu zástupcom developera (objednávateľa), štátnej kontroly (dozor), architektonického dozoru a orgánov územnej samosprávy; poskytnúť im potrebnú dokumentáciu.

5.3 V prípadoch, keď sa stavenisko nachádza v oblasti vystavenej nepriaznivým prírodným javom a geologickým procesom (bahno, lavíny, zosuvy pôdy, zosuvy pôdy, podmáčanie, záplavy a pod.), pred začatím stavebných prác na špeciálnych projektoch, prioritné opatrenia a sa vykonávajú práce na ochranu územia pred týmito procesmi.

5.4 Súvisiaci rozvoj prírodných zdrojov sa môže uskutočniť, ak existuje príslušná dokumentácia dohodnutá a schválená predpísaným spôsobom.

5.5 Dodávateľ prác zabezpečuje bezpečnosť práce pre životné prostredie, pričom:

Zabezpečuje čistenie staveniska a priľahlej päťmetrovej zóny; odpadky a sneh sa musia odstraňovať na miestach a za podmienok stanovených miestnou samosprávou;

Vykonáva práce v chránených chránených a hygienických zónach podľa osobitných predpisov;

Neoprávnená redukcia stromov a kríkov nie je povolená;

Bez ochrany proti povrchovej erózii nie je dovolené vypúšťať vodu zo staveniska;

Počas vrtných prác prijíma opatrenia na zabránenie odtoku podzemných vôd;

Vykonáva neutralizáciu a organizáciu priemyselných a domácich odpadových vôd;

Práce na meliorácii a zmene existujúceho reliéfu vykonáva len v súlade so schválenými orgánmi štátneho dozoru a schválenou projektovou dokumentáciou.

V prípade, že sa pri výkone prác objavia predmety historickej, kultúrnej alebo inej hodnoty, vykonávateľ prác preruší prebiehajúce práce a upovedomí o nájdených predmetoch zákonom ustanovené inštitúcie a orgány.

5.6 Dočasné stavby a stavby pre potreby výstavby sa zriaďujú (inštalujú) na stavenisku špeciálne na zabezpečenie výstavby a po jej dokončení podliehajú likvidácii.

Dočasné budovy a stavby, ako aj jednotlivé priestory v existujúcich budovách a stavbách, prispôsobené na použitie pre potreby výstavby, musia spĺňať požiadavky technických predpisov a stavebných, požiarnych, hygienických a epidemiologických noriem a pravidiel platných pre domácnosť, priemysel, administratívu a obytné budovy, stavby a priestory.

Zloženie dočasných budov a stavieb nachádzajúcich sa na území staveniska musí byť určené všeobecným plánom výstavby vypracovaným ako súčasť projektu organizácie výstavby.

5.7 Dočasné stavby a stavby, ktoré sú súčasťou dočasného sídla, sa nachádzajú na území developera v súlade s projektom tohto sídla, ktorý by mal obsahovať demoláciu dočasného sídla a rekultiváciu, odhady nákladov na tieto práce.

Projekt dočasného sídla a projekt jeho zbúrania schvaľuje spracovateľ po dohode s orgánmi Štátneho hasičského zboru, hygienickým a epidemiologickým dozorom, dozorom životného prostredia a samosprávou, ktorá vydala povolenie na výstavbu objektu, as. aj zástupcovia zamestnancov, ak to ustanovujú dohody medzi nimi a zamestnávateľom.

5.8 V prípadoch, keď sa predpokladá následný prevod dočasných sídiel, budov a stavieb na trvalú prevádzku, sa vypracúvajú, dohodnú a schvaľujú projekty dočasných sídiel, budov a stavieb spôsobom ustanoveným pre projektovanie sídiel, budov a stavieb určených na trvalé užívanie. na ich zamýšľaný účel.

5.9 Dočasné stavby a stavby nachádzajúce sa na stavenisku sa uvádzajú do prevádzky z rozhodnutia zodpovedného majstra zariadenia. Uvedenie do prevádzky je formalizované aktom alebo zápisom do pracovného denníka.

Uvedenie budov a stavieb do prevádzky na území dočasných sídiel podľa 5.8 sa vykonáva všeobecne.

5.10 Pri búraní budov a stavieb s cieľom pripraviť stavenisko na výstavbu musia byť splnené požiadavky na bezpečnosť práce v súlade s platnou regulačnou dokumentáciou.

Pri použití na demoláciu výbuchmi, pálením alebo inými potenciálne nebezpečnými metódami je potrebné zriadiť kordón. O momente výbuchu, horenia alebo zrútenia musia byť upovedomené všetky osoby na stavenisku, ako aj právnické (fyzické) osoby - vlastníci priľahlých území.

5.11 Zhotoviteľ zabezpečuje skladovanie a skladovanie materiálov a výrobkov v súlade s požiadavkami noriem a špecifikácií na tieto materiály a výrobky.

Ak sa zistia porušenia stanovených pravidiel skladovania a skladovania, zhotoviteľ ich musí bezodkladne odstrániť. Používanie nesprávne skladovaných a skladovaných materiálov a výrobkov zhotoviteľom diela musí byť pozastavené až do vyriešenia otázky možnosti ich použitia bez ohrozenia kvality stavby zo strany developera (objednávateľa), v prípade potreby aj so zapojením zástupcov. projektanta a orgánu štátnej kontroly (dozoru). Toto rozhodnutie musí byť zdokumentované.

5.12 Pri vykonávaní prác súvisiacich s úpravou dočasných výkopov a iných prekážok na území jestvujúceho objektu stavebná organizácia vykonávajúca práce zabezpečuje prejazd vozidiel a prístup k domom výstavbou mostov, lávok so zábradlím, rebríkov po dohode s vlastníkom. územia. Po ukončení prác musia byť tieto zariadenia z územia odstránené.

Pracovné miesta, ako aj dočasné priechody a priechody by mali byť osvetlené.

Organizačné a technologické riešenia by mali byť zamerané na minimalizáciu nepríjemností spôsobených stavebnými prácami obyvateľom. Na tento účel by sa pokladanie komunikácií v mestskej oblasti pozdĺž ulíc a ciest malo vykonávať podľa harmonogramu, ktorý zohľadňuje ich súčasné pokladanie; na obnovu terénnych úprav by sa mali pozemky prenajímať spravidla v dĺžke najviac jedného bloku; reštaurátorské práce by sa mali vykonávať v dvoch alebo troch zmenách; asfaltobetónový odpad, stavebnú suť odstraňovať včas a spôsobom stanoveným samosprávou.

5.13 Práce súvisiace s otváraním povrchu v miestach existujúcich podzemných inžinierskych sietí a stavieb sa musia vykonávať v súlade s osobitnými predpismi ustanovenými ministerstvami a odbormi prevádzkujúcich tieto komunikácie, ako aj s nasledujúcimi doplňujúcimi predpismi.

5.13.1 V súlade s platnými pravidlami ochrany podzemných inžinierskych sietí musí realizátor diela vopred zavolať na miesto výkonu práce zástupcov organizácií prevádzkujúcich existujúce podzemné inžinierske siete a stavby a v prípade ich neprítomnosti zástupcov organizácií, ktoré sa dohodli na projekte. dokumentáciu.

5.13.2 Zástupcom prevádzkových organizácií, ktorí sa dostavili na lokalitu, je predložená projektová dokumentácia a osi či rozmery zamýšľaného výrubu. Spolu s prevádzkovou organizáciou sa na mieste určí skutočná poloha existujúcich podzemných inžinierskych sietí a konštrukcií (vrtaním alebo iným spôsobom), vyznačí sa na zemi a aplikuje sa na pracovné výkresy. Zástupcovia prevádzkových organizácií odovzdávajú zhotoviteľovi pokyny o opatreniach na zaistenie bezpečnosti existujúcich podzemných inžinierskych sietí a stavieb a o potrebe ich prizvania na kontrolu skrytých prác a v čase zasypávania výkopov.

Organizácie, ktoré sa nedostavili a neoznámili absenciu komunikácií a nimi prevádzkovaných zariadení na pracovisku, sa zvolávajú opäť deň vopred za súčasného upovedomenia samospráv, ktoré v prípade opakovanej neprítomnosti zástupcov týchto rozhodujú o ďalšom postupe. organizácií. Kým nepadne rozhodnutie, práce sa nemôžu začať.

5.13.3 Otvorené komunikácie, ak je to potrebné, na pokyn prevádzkových organizácií musia byť pozastavené alebo inak zabezpečené a chránené pred poškodením; stav závesov a ochranných zariadení by sa mal systematicky kontrolovať a uvádzať do poriadku.

5.13.4 Ak sa zistia bližšie nešpecifikované podzemné komunikácie a stavby, práce by sa mali pozastaviť a na miesto výkonu práce by mali byť privolaní zástupcovia prevádzkových organizácií, projektová organizácia, vývojár (zákazník). Ak sa nezistí vlastník neznámej komunikácie, je privolaný zástupca samosprávy, ktorý rozhodne o zapojení potrebných služieb. V prípade potreby by mala byť projektová dokumentácia zmenená v súlade so stanoveným postupom s opakovaným schvaľovaním.

5.14 Dodávateľ vedie výkonnú dokumentáciu:

Súbor pracovných výkresov s nápismi o súlade vykonaných vecných prác s týmito výkresmi alebo o zmenách na nich vykonaných po dohode s projektantom, vyhotovené osobami zodpovednými za stavebné a inštalačné práce;

Geodetické schémy skutočného vyhotovenia, vyhotovené v súlade s požiadavkami platnej regulačnej dokumentácie.

5.15 Len čo sú pripravené práce a stavby, ktorých kvalitatívne ukazovatele ovplyvňujú bezpečnosť zariadenia a podliehajú posudzovaniu plnenia požiadaviek regulačných dokumentov a noriem, ktoré sú podkladom pre plnenie požiadaviek technických predpisov, realizátor diela upovedomí developera (objednávateľa), zástupcov štátnych orgánov najneskôr do 3 pracovných dní kontrolný (dozor) a architektonický dozor načasovanie realizácie príslušného postupu.

Nedostatky zistené takýmto postupom musia byť odstránené.

Do odstránenia zistených nedostatkov a vypracovania príslušných zákonov je ďalšia práca neprijateľná.

5.16 Ak je potrebné práce zastaviť alebo prerušiť na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov, objekt sa zakonzervuje (uvedenie objektu a územia slúžiaceho na výstavbu do stavu, ktorý zabezpečuje pevnosť, stabilitu a bezpečnosť hlavných stavieb a bezpečnosť objektu pre obyvateľstvo a životné prostredie).

5.16.1 O zastavení alebo prerušení stavby rozhoduje stavebník (objednávateľ) a rozhodnutie oznámi zhotoviteľovi (zhotoviteľovi), samospráve, ako aj príslušným orgánom štátneho dozoru. Developer (zákazník) a realizátor prác najneskôr o mesiac vypracujú akt o prevzatí dokončenej časti objektu s popisom stavu objektu s uvedením objemu a ceny vykonanej práce. , zoznam zariadení, materiálov a konštrukcií používaných (namontovaných) na objekte, zoznam nepoužívaných a skladových zariadení, materiálov a konštrukcií, zoznam prác potrebných pre bezpečnosť objektu a nepoužívaných zariadení, materiálov a konštrukcií.

5.16.2 Skutočnosť ukončenia alebo pozastavenia výstavby do troch dní sa musí v prípade potreby oznámiť aj dopravnej polícii orgánov vnútorných vecí, aby sa zrušili predtým uložené obmedzenia pohybu vozidiel a chodcov, ako aj vlastníkov vozidiel. územia zaradené do územia staveniska v súlade so schváleným a odsúhlaseným stavebným zámerom.

5.16.3 V prípade potreby projektant po dohode so spracovateľom (objednávateľom) vypracuje pracovné výkresy a odhad na konzerváciu objektu a zhotoviteľ (realizátor diela) vykoná prácu, ktorú tieto pracovné výkresy a odhady predpokladajú.

5.16.4 Zakonzervovaný objekt a stavenisko prechádzajú zákonom na developera (odberateľa). K zákonu je priložená dokumentácia skutočného stavu, pracovný denník, ako aj doklady o prieskumoch, prehliadkach, kontrolných skúškach, meraniach vykonaných počas výstavby, doklady dodávateľov potvrdzujúce súlad materiálov, prác, konštrukcií, technologických zariadení a inžinierskych systémov. zariadenia s projektom a požiadavkami regulačných dokumentov.

6 KONTROLA KVALITY STAVBY.

STAVEBNÝ DOHĽAD

6.1 Kontrolu kvality výroby stavby vykonáva dodávateľ a zahŕňa:

Vstupná kontrola projektovej dokumentácie zabezpečovaná developerom (zákazníkom);

Prevzatie základu geodetického centra vyrobeného v prírode;

Vstupná kontrola aplikovaných materiálov, produktov;

Prevádzková kontrola počas vykonávania a po dokončení operácií;

Posúdenie súladu vykonaných prác, ktorých výsledky sa po začatí následnej práce stanú nedostupnými na kontrolu.

6.1.1 Pri vstupnej kontrole projektovej dokumentácie by mala byť analyzovaná všetka predložená dokumentácia vrátane POS a pracovnej dokumentácie, pričom sa kontroluje:

Jeho úplnosť;

dodržanie projektových osových rozmerov a geodetického základu;

Dostupnosť schválení a schválení;

Dostupnosť odkazov na materiály a produkty;

Súlad hraníc staveniska na generele stavby so zriadenými vecnými bremenami;

Dostupnosť zoznamu prác a stavieb, ktorých kvalitatívne ukazovatele ovplyvňujú bezpečnosť zariadenia a podliehajú posudzovaniu zhody počas procesu výstavby;

Prítomnosť limitných hodnôt kontrolovaných podľa špecifikovaného zoznamu parametrov, prípustné úrovne nesúladu pre každý z nich;

Dostupnosť pokynov o metódach kontroly a meraní, a to aj vo forme odkazov na príslušné regulačné dokumenty.

V prípade zistenia nedostatkov sa príslušná dokumentácia vracia na prepracovanie.

6.1.2 Dodávateľ vykonáva preberanie podkladu geodetického značenia, ktorý mu poskytol developer (zákazník), kontroluje jeho súlad so stanovenými požiadavkami na presnosť, spoľahlivosť upevnenia značiek na zemi; na tento účel môže zapojiť nezávislých odborníkov. Prevzatie geodetického vytyčovacieho základu od developera (odberateľa) by malo byť formalizované príslušným zákonom.

6.1.3 Vstupnou kontrolou v súlade s platnou legislatívou sa kontroluje súlad kvalitatívnych ukazovateľov nakupovaných (prijímaných) materiálov, výrobkov a zariadení s požiadavkami noriem, špecifikácií alebo technických osvedčení pre ne uvedených v projektovej dokumentácii a (alebo) zmluvy.

Zároveň sa kontroluje prítomnosť a obsah sprievodných dokladov dodávateľa (výrobcu) potvrdzujúcich kvalitu špecifikovaných materiálov, výrobkov a zariadení.

V prípade potreby je možné vykonať kontrolné merania a testy vyššie uvedených ukazovateľov. Metódy a prostriedky týchto meraní a skúšok musia zodpovedať požiadavkám noriem, špecifikácií a (alebo) technických osvedčení pre materiály, výrobky a zariadenia.

Výsledky vstupnej kontroly musia byť zdokumentované.

6.1.4 Ak kontrolu a testovanie vykonávajú zapojené akreditované laboratóriá, je potrebné kontrolovať súlad nimi používaných kontrolných a testovacích metód so stanovenými normami a (alebo) technickými špecifikáciami pre kontrolované výrobky.

6.1.5 Materiály, výrobky, zariadenia, ktorých nesúlad so stanovenými požiadavkami odhalí vstupná kontrola, treba oddeliť od vhodných a označiť. Práca s použitím týchto materiálov, výrobkov a zariadení by mala byť pozastavená. O pozastavení prác a jeho dôvodoch musí byť informovaný developer (zákazník).

V súlade so zákonom možno prijať jedno z troch rozhodnutí:

Dodávateľ nahrádza nevyhovujúce materiály, výrobky, zariadenia za vhodné;

Nezhodné produkty sa finalizujú;

Nevhodné materiály, výrobky možno použiť po povinnej dohode s vývojárom (odberateľom), projektantom a orgánom štátnej kontroly (dozoru) v jeho pôsobnosti.

6.1.6 Kontroly vykonávateľa prevádzkovej kontroly:

Dodržiavanie postupnosti a skladby vykonávaných technologických operácií technologickou a regulačnou dokumentáciou vzťahujúcou sa na tieto technologické operácie;

Dodržiavanie technologických režimov stanovených technologickými mapami a predpismi;

Súlad ukazovateľov kvality vykonávania operácií a ich výsledkov s požiadavkami projektovej a technologickej dokumentácie, ako aj regulačnej dokumentácie vzťahujúcej sa na tieto technologické operácie.

Miesta vykonávania kontrolných operácií, ich frekvencia, vykonávatelia, metódy a meradlá, formuláre na zaznamenávanie výsledkov, postupy rozhodovania v prípade zisťovania nesúladu s ustanovenými požiadavkami musia zodpovedať požiadavkám projektovej, technologickej a regulačnej dokumentácie.

Výsledky prevádzkovej kontroly by mali byť zdokumentované.

6.2 Počas procesu výstavby by sa malo vykonať hodnotenie vykonaných prác, ktorých výsledky ovplyvňujú bezpečnosť zariadenia, ale v súlade s prijatou technológiou sa po začatí následných prác stanú nedostupnými pre kontrolu, ako aj dokončené stavebné konštrukcie a úseky inžinierskych sietí, ktorých odstránenie závad zistených kontrolou nie je možné bez demontáže alebo poškodenia nadväzujúcich stavieb a úsekov inžinierskych sietí. Na týchto kontrolných konaniach sa môžu zúčastniť zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru, architektonického dozoru, ako aj v prípade potreby nezávislí odborníci. Realizátor prác najneskôr do troch pracovných dní upovedomí ostatných účastníkov o načasovaní určených postupov.

6.2.1 Výsledky prevzatia prác skrytých následnými prácami v súlade s požiadavkami projektovej a regulačnej dokumentácie sú zdokumentované v osvedčeniach o skúške skrytých prác (príloha B). Stavebník (objednávateľ) môže po odstránení zistených nedostatkov požadovať opätovnú skúšku.

6.2.2 K postupu posudzovania zhody jednotlivých konštrukcií, vrstiev konštrukcií (podlah) musí realizátor diela predložiť osvedčenia o preskúšaní všetkých skrytých diel, ktoré sú súčasťou týchto konštrukcií, geodetické vykonávacie schémy, ako aj protokoly o skúškach konštrukcií. v prípadoch stanovených projektovou dokumentáciou a (alebo) stavebnou zmluvou. Spracovateľ (objednávateľ) môže vykonať overenie spoľahlivosti vykonaných geodetických schém predložených zhotoviteľom. Na tento účel musí vykonávateľ práce ponechať osi vyrovnania a upevňovacie orientačné body fixované v naturáliách až do dokončenia preberania.

Výsledky preberania jednotlivých stavieb musia byť zdokumentované v úkonoch medzipreberania stavieb (príloha D).

6.2.3 Skúšky úsekov inžinierskych sietí a namontovaných inžinierskych zariadení sa vykonávajú v súlade s požiadavkami príslušných regulačných dokumentov a sú vypracované v aktoch vo forme, ktorú ustanovili.

6.2.4 Ak sa v dôsledku postupného preberania zistia závady na prácach, konštrukciách, úsekoch inžinierskych sietí, príslušné akty by sa mali vypracovať až po odstránení zistených závad.

V prípadoch, keď sa následné práce musia začať po prestávke dlhšej ako 6 mesiacov od ukončenia fázového preberania, tieto postupy by sa mali zopakovať pred opätovným začatím prác s vykonaním príslušných úkonov.

6.3 Technický dozor developera (objednávateľa) stavby vykonáva:

Kontrola, či dodávateľ má doklady o kvalite (v potvrdených prípadoch certifikáty) pre ním používané materiály, výrobky a zariadenia, zdokumentované výsledky vstupnej kontroly a laboratórnych skúšok;

Kontrola dodržiavania pravidiel skladovania a skladovania použitých materiálov, výrobkov a zariadení zo strany dodávateľa; ak sa zistí porušenie týchto pravidiel, zástupca technického dozoru môže zakázať používanie nesprávne skladovaných a skladovaných materiálov;

Kontrola súladu prevádzkovej kontroly vykonávanej zhotoviteľom s požiadavkami bodu 6.1.6;

Kontrola dostupnosti a správnosti vedenia dokumentácie skutočného vyhotovenia zhotoviteľom vrátane posudzovania spoľahlivosti geodetických vykonávacích schém realizovaných stavieb so selektívnou kontrolou presnosti polohy prvkov;

Kontrola odstránenia nedostatkov projektovej dokumentácie zistených v priebehu výstavby, doložené vrátenie chybnej dokumentácie projektantovi, kontrola a doložené prevzatie opravenej dokumentácie, jej odovzdanie zhotoviteľovi;

Kontrola plnenia pokynov orgánov štátneho dozoru a územnej samosprávy dodávateľom;

Oznámenie orgánov štátneho dozoru o všetkých prípadoch mimoriadnej udalosti na stavenisku;

Kontrola súladu objemov a termínov výkonu prác s podmienkami zmluvy a harmonogramom výstavby;

Posúdenie (spolu s dodávateľom prác) súladu vykonaných prác, stavieb, úsekov inžinierskych sietí, podpisovanie dvojstranných aktov potvrdzujúcich súlad; kontrola plnenia požiadavky zhotoviteľa diela na neprípustnosť vykonania následných prác do podpisu týchto úkonov;

Záverečné posúdenie (spolu s dodávateľom prác) súladu dokončeného zariadenia s požiadavkami legislatívy, projektovej a regulačnej dokumentácie.

Na vykonávanie technického dozoru developer (odberateľ) v prípade potreby vytvorí službu technického dozoru, ktorá mu poskytne projektovú a potrebnú regulačnú dokumentáciu, ako aj kontrolné a meracie prístroje a nástroje.

6.4 V prípadoch ustanovených zákonom vykonáva architektonický dozor stavby spracovateľ projektovej dokumentácie. Postup vykonávania a funkcie architektonického dozoru sú stanovené príslušnými regulačnými dokumentmi.

6.5 Doložené sú pripomienky zástupcov technického dozoru developera (objednávateľa) a architektonického dozoru. Skutočnosti odstránenia vád podľa pripomienok týchto zástupcov sú zdokumentované za ich účasti.

6.6 Architektonický dozor architekta vykonáva autor-architekt iniciatívne, bez ohľadu na rozhodnutie developera (objednávateľa) a existenciu zmluvy o architektonickom dozore objektu. Územný orgán architektúry a urbanizmu môže na žiadosť autora po overení jeho autorstva vydať príkaz stavebníkovi (objednávateľovi), aby zabezpečil vstup autora na stavenisko, možnosť zápisov do autorského dozoru. denník. Nároky autora architekta na realizáciu architektonických riešení môže posúdiť orgán územného plánovania a architektúry, ktorého rozhodnutie je pre spracovateľa (objednávateľa) záväzné.

6.7 Štátne kontrolné (dozorné) orgány posudzujú súlad procesu výstavby a stavaného objektu s požiadavkami legislatívy, technických predpisov, projektovej a dozornej dokumentácie, ustanovené z podmienky zaistenia bezpečnosti objektu počas procesu výstavby a po uvedení stavby. do prevádzky v súlade s platnou právnou úpravou (§ 33 ods. 1).

Štátne kontrolné (dozorné) orgány posudzujú súlad postupu výstavby konkrétneho zariadenia po prijatí oznámenia od developera (odberateľa) o začatí stavebných prác (4.15).

6.8 Posudzovanie súladu budov a stavieb s povinnými bezpečnostnými požiadavkami ako výrobky, ktoré ohrozujú život, zdravie a majetok užívateľov, okolitého obyvateľstva, ako aj prírodné prostredie a ako výrobky vyrobené bez testovania vzorky typu v jednom kópia na mieste prevádzky a nedosahujúca konečné funkčné vlastnosti pred uvedením do prevádzky, sa vykonáva v týchto formách:

Inšpekčné kontroly úplnosti, zloženia, včasnosti, spoľahlivosti a dokumentácie kontroly výroby (6.1);

Inšpekčné kontroly úplnosti, skladby, spoľahlivosti a dokumentácie postupov prieskumu skrytých prác, priebežného preberania dokončených stavieb, stavieb, ako aj nosných konštrukcií budov a stavieb v prípadoch, keď tieto skúšky stanovuje projektová dokumentácia.

6.9 Zástupcovia štátnych kontrolných (dozorných) orgánov sa môžu po upovedomení zhotoviteľa zúčastniť v súlade s ich oprávnením na postupoch posudzovania zhody výsledkov prác skrytých následnými prácami a jednotlivých stavieb podľa 6.2.

6.10 Orgány štátnej kontroly (dozoru) pri zistení nezrovnalostí uplatnia sankcie stanovené súčasnou právnou úpravou (§ 34).

6.11 Administratívnu kontrolu výstavby za účelom obmedzenia nepriaznivého vplyvu stavebných a montážnych prác na obyvateľstvo a územie v zóne vplyvu prebiehajúcej výstavby vykonávajú samosprávy alebo nimi poverené organizácie (administratívne inšpekcie a pod.) spôsobom predpisuje platná legislatíva.

Dozor spočíva v predbežnom stanovení podmienok na vykonávanie stavby (rozmery oplotenia staveniska, harmonogram prác, odstraňovanie sutín, udržiavanie poriadku v priľahlom území a pod.) a sledovanie dodržiavania týchto podmienok počas výstavby. Stavebník zodpovedá orgánu miestnej samosprávy, ak zmluvy neustanovujú inak.

7 PRIJATIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

DOKONČENÉ OBJEKTY

7.1 Po ukončení prác zabezpečených projektovou a odhadovou dokumentáciou, ako aj zmluvou o výstavbe (so zmluvným spôsobom výstavby), účastníci výstavby za účasti úradov a (alebo) samosprávy, organizácie poverené týmito orgánmi, Štátne kontrolné (dozorné) orgány vykonávajú záverečné posúdenie zhody dokončenej stavby zariadenia formou kolaudácie a uvedenia do prevádzky (čl. 7 ods. 3). Zloženie účastníkov a postupy pri posudzovaní splnenia povinných požiadaviek určujú príslušné technické predpisy a pred ich prijatím - stavebné predpisy, vrátane územných a rezortných, platné v čase preberania na území hl. zariadení. V tomto prípade sa odporúča dodatočne riadiť nasledujúcimi ustanoveniami, ktoré špecifikujú určité povinné požiadavky regulačných dokumentov.

7.2 Posúdenie súladu objektu s povinnými požiadavkami je možné organizačne spojiť s prevzatím objektu developerom (objednávateľom) na základe zmluvy o výstavbe (čl. 753).

V tomto ohľade sa počas procesu prijímania môžu vykonať dodatočné postupy a môžu sa vypracovať ďalšie dokumenty, ktoré nie sú stanovené v regulačných dokumentoch.

7.3 Posudzovanie zhody môže vykonať štátna preberacia (preberacia) komisia v závislosti od požiadaviek špecifických technických predpisov, stavebných predpisov a predpisov alebo územných stavebných predpisov.

7.4 Postupy posudzovania zhody pri prevzatí predmetu vykonáva stavebník (zákazník) alebo v jeho mene služba technického dozoru za účasti vykonávateľa diela (zhotoviteľa) a v závislosti od druhu predmetu , zástupcovia orgánov štátnej kontroly (dozoru) a miestnej samosprávy (, čl. 753), organizácie (organizácie), ktoré budú prevádzkovať zariadenie po jeho uvedení do prevádzky, územné organizácie prevádzkujúce vonkajšie inžinierske siete. Developer (zákazník) môže zapojiť aj nezávislého odborníka (expertov).

7.5 Pri preberaní objektu postaveného organizáciou, ktorá vykonáva viaceré funkcie účastníkov výstavby, vrátane funkcií developera (zákazníka) a vykonávateľa prác (dodávateľa), sú medzi účastníkov preberania zaradení zástupcovia funkčných služieb tejto organizácie; zároveň je neprijateľné spojenie viacerých funkcií jedným úradníkom.

7.6 Projektová organizácia sa zúčastňuje kolaudácie, ak bol pri výstavbe objektu vykonaný architektonický dozor.

7.7 Ak sa účastníci stavby rozhodnú prevziať objekt s neúplným súborom povrchových úprav a vnútorného inžinierskeho vybavenia a uviesť objekt do plnej pripravenosti na náklady užívateľov (vlastníkov), stavby a diela zaisťujúce bezpečnosť objektov pre život a zdravie. ľudí a životného prostredia musia byť plne implementované.

Práce na vnútornej výzdobe priestorov, ako aj inštalácia niektorých inžinierskych a technologických zariadení môžu zostať nedokončené.

Rozsah prác vykonávaných užívateľmi musí byť presne definovaný v zmluvách alebo iných dokumentoch upravujúcich vzťahy medzi účastníkmi investičného procesu a premietnutý aj do projektovej dokumentácie.

7.8 Sezónne práce na výsadbe zelených plôch, zariadení vrchných plôch ciest a chodníkov je možné posunúť na neskorší termín po dohode s obecnými úradmi.

7.9 Posúdenie zhody vo forme prevzatia dokončeného stavebného zariadenia do prevádzky je ukončené vyhotovením akceptačného certifikátu vo formulároch KS-11 alebo KS-14, ustanoveného vyhláškou Goskomstatu Ruska po dohode s Gosstroyom Ruska č. 71a zo dňa 30.10.97 (v znení vyhlášky č. Tieto formy zákonov môžu mať úpravy ustanovené územnými alebo rezortnými regulačnými dokumentmi na prevzatie dokončených stavebných objektov do prevádzky.

7.10 Záručné povinnosti na stavby, stavby a ich prvky a záručné doby sú ustanovené zmluvami o dielo v súlade s platnou legislatívou (články 722-724, 755, 756).

7.11 Developer (zákazník), ktorý prevzal predmet bez vykonania postupov posudzovania zhody v súlade s platnou legislatívou, je zbavený práva odvolávať sa na nedostatky, ktoré by bolo možné zistiť v dôsledku vykonania týchto postupov (zjavné nedostatky) (článok 720 časť 3).

7.12 Prevádzka objektu vrátane vysporiadania, ako aj práce na uvedení bytov a priestorov do konečnej pripravenosti, zabezpečená zmluvami o ich predaji alebo spoluinvestícii, až do dokončenia kolaudácie je neprijateľná.

PRÍLOHA A

(odkaz)

POJMY POUŽITÉ V TOMTO DOKUMENTE A ICH DEFINÍCIE

	Definícia
Zákazník	Právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára pracovnú zmluvu alebo štátnu zmluvu na výstavbu nehnuteľnosti a plní svoje povinnosti v súlade s Občianskym zákonníkom Ruskej federácie. Zákazníkom môže byť vývojár alebo iná osoba poverená vývojárom
Dodávateľ	Právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva prácu na základe pracovnej zmluvy a (alebo) štátnej zmluvy uzavretej so zákazníkom v súlade s Občianskym zákonníkom Ruskej federácie
Stavebné výrobky	Dokončené budovy a iné stavebné konštrukcie, ako aj ich komplexy
Pozemné stavby (stavebníctvo)	Jediný výsledok stavebnej činnosti, určený na realizáciu určitých spotrebiteľských funkcií
	Povrchová stavebná konštrukcia s priestormi na bývanie a (alebo) aktivity ľudí, umiestnenie výrobných zariadení na skladovanie výrobkov alebo chov zvierat
miestnosť	Priestor vo vnútri budovy, ktorý má určitý funkčný účel a je obmedzený stavebnými konštrukciami
Stavebná štruktúra	Časť budovy alebo inej stavebnej konštrukcie, ktorá plní určité nosné, uzatváracie a (alebo) estetické funkcie
Stavebný výrobok (produkt)	Výrobok určený na použitie ako prvok stavebných konštrukcií budov a stavieb
stavebný materiál (materiál)	Materiál (vrátane kusový) určený na vytváranie stavebných konštrukcií budov a stavieb a výrobu stavebných výrobkov
Stavebný objekt	Komplex budov a (alebo) stavieb, samostatná budova alebo stavba alebo jej autonómna časť, stavaná pre konkrétneho developera na základe jedného stavebného povolenia
Rekonštrukcia budovy (stavby)	Súbor stavebných prác a organizačných a technických opatrení súvisiacich so zmenou hlavných technicko-ekonomických ukazovateľov (počet a rozloha bytov, objem budovy a celková plocha budovy, kapacita alebo priepustnosť a pod.) alebo jej účel
Oprava budovy (stavby)	Súbor stavebných prác a organizačných a technických opatrení na odstránenie fyzického a morálneho úpadku, ktoré nesúvisia so zmenami hlavných technických ukazovateľov stavby alebo jej účelu.
Stavenisko	Oplotené územie slúžiace na umiestnenie rozostavaného stavebného objektu, dočasných stavieb a stavieb, strojov, skládok zeminy, skladovania stavebných materiálov, výrobkov, zariadení a stavebných a inštalačných prác
Hotový objekt	Stavebný objekt v zložení, ktoré umožňuje jeho samostatné použitie na určený účel, na ktorom je vyrobený v súlade s požiadavkami projektovej, regulačnej a technickej dokumentácie a sú prijaté nosné, uzatváracie konštrukcie a inžinierske systémy, ktoré spolu zabezpečujú pevnosť a stabilita budovy (konštrukcie), ochrana pred poveternostnými vplyvmi, teplotnými podmienkami, bezpečnosť užívateľov, obyvateľstva a životného prostredia

FORMULÁR CERTIFIKÁTU CERTIFIKÁT SKRYTÝCH PRÁC

ZÁKON č. _____

kontrola skrytých prác vykonaných na stavbe

________________________________________________________________________

"___" ___________ 200 ____

My, dolu podpísaní:

Zodpovedný zástupca zhotoviteľa

_________________________________________________________________________________

(priezvisko, iniciály, organizácia, funkcia)

ako aj osoby, ktoré sa dodatočne zúčastňujú skúšky:

_________________________________________________________________________________

(priezvisko, iniciály, organizácia, funkcia)

_________________________________________________________________________________

(priezvisko, iniciály, organizácia, funkcia)

skontroloval prácu, ktorú vykonal ________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(meno zhotoviteľa (realizátora diela)

1. Nasledujúce práce boli predložené na preskúmanie_______________________________

_________________________________________________________________________________

(názov skrytých diel)

_________________________________________________________________________________

3. Pri vykonávaní práce boli aplikované __________________________________________________

(názov materiálov, štruktúr, výrobkov s odkazom

_________________________________________________________________________________

na pasoch alebo iných dokladoch kvality)

_________________________________________________________________________________

Dodávateľ diela predložil nasledujúce dodatočné dôkazy o súlade diela s požiadavkami na ne, ktoré sú prílohou (nie je prílohou) tohto zákona

_________________________________________________________________________________

(vykonávacie schémy a výkresy, laboratórne závery atď.)

4. Pri vykonávaní prác nie sú žiadne (alebo povolené) odchýlky od projektovej a odhadovej dokumentácie ______________________________________________________________________

5. Termíny: začiatok práce ______________________________

dokončenie práce _______________________________

6. Práce boli vykonané v súlade s projektovou a odhadovou dokumentáciou a požiadavkami súčasných regulačných dokumentov.

Na základe vyššie uvedeného je povolené vykonávať následné práce na zariadení (inštaláciu) ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(názov nasledujúcich prác a návrhov)

Ďalšie informácie:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

FORMA AKTU O PRIJATÍ ZODPOVEDNÝCH ŠTRUKTÚR

ZÁKON č._____

stredná akceptácia kritických štruktúr (systémov)

_____________________________________________________________________

(názov štruktúr (systémov)

vykonaná na stavbe ___________________________________________________

(názov a umiestnenie objektu)

"___" ____________ 200_____

My, dolu podpísaní:

Zodpovedný zástupca vykonávateľa prác (dodávateľ)

_________________________________________________________________________________

(priezvisko, iniciály, organizácia, funkcia)

Zodpovedný zástupca technického dozoru

_________________________________________________________________________________

(priezvisko, iniciály, organizácia, funkcia)

_________________________________________________________________________________

(priezvisko, iniciály, organizácia, funkcia)

ako aj osoby, ktoré sa dodatočne podieľajú na akceptácii:

_________________________________________________________________________________

(priezvisko, iniciály, organizácia, funkcia)

_________________________________________________________________________________

(priezvisko, iniciály, organizácia, funkcia)

skontroloval konštrukcie (systémy) vyrobené ___________________________________

_________________________________________________________________________________

(meno vykonávateľa prác (zhotoviteľa)

a vypracovali tento akt takto:

1. Nasledujúce návrhy (systémy) sú predložené na prijatie

_________________________________________________________________________________

(zoznam a stručný popis štruktúr)

2. Práce boli realizované podľa projektovej a odhadovej dokumentácie

_________________________________________________________________________________

(názov projekčnej organizácie, počet výkresov a dátum ich zostavenia alebo identifikačné parametre náčrtu alebo zápisu do denníka autorského dozoru)

3. Pri vykonávaní práce boli aplikované __________________________________________________

(názov materiálov,

_________________________________________________________________________________

4. Skryté práce zahrnuté v štruktúrach (systémoch)

_________________________________________________________________________________

(uveďte druhy skrytých prác a počet osvedčení o ich skúške)

5. Boli predložené dokumenty potvrdzujúce súlad prác, štruktúr a systémov vrátane:

a) vykonávacie geodetické schémy polohy stavieb

_________________________________________________________________________________

(dátumy, čísla, meno umelca)

b) závery stavebného laboratória o skutočnej pevnosti betónu

_________________________________________________________________________________

(dátumy, čísla, meno umelca alebo dátum zápisu do pracovného denníka)

c) doklady o kontrole kvality zvarových spojov

_________________________________________________________________________________

d) laboratórne denníky, pracovné denníky a iná potrebná výrobná dokumentácia potvrdzujúca kvalitu vykonanej práce ____________________________.

6. Vykonali sa potrebné testy a testy

_________________________________________________________________________________

(sú uvedené názvy testov,

_________________________________________________________________________________

číslo a dátumy dokladov)

7. Pri vykonávaní prác boli zistené odchýlky od projektovej a odhadovej dokumentácie

_________________________________________________________________________________

(ak existujú odchýlky, uveďte, kto súhlasil, počet výkresov a dátum schválenia)

8. Termíny: začiatok práce _________________________________

dokončenie práce __________________________________

9. Prezentované konštrukcie (systémy) sú vyrobené v súlade s projektovými odhadmi, stavebnými predpismi a predpismi, normami a považujú sa za akceptované.

10. Na základe vyššie uvedeného:

a) je povolené používať štruktúry na určený účel _______; alebo je povolené používať konštrukcie na určený účel so zaťažením vo výške _______% projektovaného zaťaženia; alebo plné zaťaženie je povolené za nasledujúcich podmienok:

_________________________________________________________________________________

b) sú povolené tieto práce:

_________________________________________________________________________________

(názov diel a stavieb)

Ďalšie informácie:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

K tomuto dokumentu sú pripojené:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

FORMULÁR VŠEOBECNÉHO VESTNÍKA PRÁCE

VŠEOBECNÝ VESTNÍK PRÁC č. _____

na výstavbu zariadenia __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(komplex, budova, štruktúra)

Adresa ____________________________________________________________________________

Účastníci výstavby

Organizácia zodpovedná za vykonávanie prác na objekte ________________________

(právnická alebo fyzická osoba, ktorá získala povolenie na vykonávanie stavebných a montážnych prác (generálny dodávateľ, vykonávateľ prác)

Meno a poštové údaje, telefón ________________________________________________

Dozorca ______________________________________________________________________

Zodpovední výrobcovia prác na zariadení (podlieha registrácii na územnom orgáne Štátneho stavebného dozoru):

Zodpovedný za vedenie pracovného denníka _______________________________________________

Organizácia zodpovedná za stavenisko _______________________________________

(vyplní sa, ak je správou lokality poverená samostatná organizácia)

Úradník zodpovedný za stavbu ______________________________________

Vývojár (zákazník)

(právnická alebo fyzická osoba, ktorá získala stavebné povolenie)

Meno a poštové údaje, telefónne číslo ____________________________________________

Dozorca _______________________________________________________________________

Zodpovední zástupcovia technického dozoru (podlieha registrácii na územnom orgáne Gosarchstroynadzor) (vyplní sa, ak technický dozor vykonávajú zamestnanci developera (zákazníka):

Technický dozor _______________________________________________________________

(vyplní sa, ak technický dozor vykonáva tretia osoba)

Meno a poštové údaje, telefónne číslo ____________________________________________

Dozorca _______________________________________________________________________

Zodpovední zástupcovia technického dozoru objektu (podlieha registrácii na územnom orgáne Štátneho stavebného dozoru):

Gosarchstroynadzor orgán zodpovedný za zariadenie

Meno a poštové údaje ___________________________________________________

Dozorca _______________________________________________________________________

kurátor objektu _________________ telefón _____________________________________________

Iní umelci práce na objekte (subdodávatelia) a nimi vykonávané práce. Uveďte: meno a poštové údaje, celé meno. vedúci a majstri prác na objekte ___________________________________________________________

Organizácie, ktoré vypracovali dokumentáciu návrhu a odhadu a nimi vyhotovené časti projektovej dokumentácie. Uveďte: meno a poštové údaje, celé meno. vedúci, ako aj vedúci architektonického dozoru, ak sa takýto dozor na zariadení vykonáva.

__________________________________________________________________________________

Zaznamenať informácie

Tento časopis má ________ očíslovaných a čipkovaných strán. Časopis pokrýva obdobie od _______ do _______ (vyplní sa, ak bolo počas stavby držaných niekoľko guľatín)

Funkcia, priezvisko, meno, priezvisko a podpis vedúceho organizácie, ktorá časopis vydala

__________________________________________________________________________________

Dátum vydania, pečiatka organizácie

__________________________________________________________________________________

Poznámky o zmenách v záznamoch na titulnej strane

	Zmena v záznamoch s rozumom

Všeobecné informácie o objekte

Hlavné charakteristiky objekt vo výstavbe (počet podlaží, počet bytov, plocha, výkon, produktivita, kapacita atď.) a odhadované náklady v čase výstavby

__________________________________________________________________________________

Začiatok práce:

Ukončenie prác (prevzatie do prevádzky):

podľa plánu (zmluvy) ____________ skutočne ____________

Schvaľovacie oprávnenie a dátum schválenie projektu ____________________________________

Sekcia 1

Zoznam inžinierskych a technických pracovníkov zamestnaných pri výstavbe zariadenia

Sekcia 2

Zoznam odborných časopisov prác, ako aj časopisov autorského dozoru

Časť 3

Zoznam úkonov prechodného preberania kritických štruktúr a prieskumu skrytých diel

Časť 4

Informácie o výrobe diel a kontrole kvality

Sekcia 5

Pripomienky regulačných orgánov a služieb

POKYNY PRE VEDENIE VŠEOBECNÉHO PRACOVNÉHO ZÁZNAMU

1. Všeobecný pracovný denník je hlavným dokumentom prvovýroby, ktorý odráža technologickú postupnosť, načasovanie, kvalitu prevedenia a podmienky výroby stavebných a inštalačných prác. Hlavným účelom časopisu je zabezpečiť sledovateľnosť manažérov a vykonávateľov výsledkov prác, ktoré určujú pevnosť, stabilitu a spoľahlivosť budovy (konštrukcie).

2. Pri výstavbe (rekonštrukcii) jednotlivých alebo skupín budov (stavieb) rovnakého typu, ktoré sa stavajú v rovnakom čase a nachádzajúcich sa na tom istom stavenisku, sa vedie súhrnný denník prác.

3. Všeobecný pracovný denník vedie osoba zodpovedná za výkon prác na zariadení (zodpovedný majster práce) a vypĺňa ho od prvého dňa práce na zariadení osobne alebo poveruje podriadených inžinierskych a technických pracovníkov. Špecializované stavebné a montážne organizácie vedú osobitné protokoly prác, ktoré vedú zodpovedné osoby vykonávajúce tieto práce. Po dokončení práce sa špeciálny denník odovzdá organizácii zodpovednej za vykonávanie prác v zariadení (generálny dodávateľ).

4. Titulnú stranu vypĺňa pred začatím výstavby organizácia zodpovedná za vykonávanie prác na zariadení za účasti ostatných uvedených účastníkov výstavby (projekčná organizácia, objednávateľ a pod.).

5. Zoznam inžiniersko-technického personálu zamestnaného pri výstavbe zariadenia (odsek 1) zostavuje vedúci organizácie zodpovednej za výkon prác na zariadení. Zahŕňa inžiniersko-technických pracovníkov tejto organizácie, ako aj iných organizácií – vykonávateľov prác na zariadení (subdodávateľov).

6. V § 3 je uvedený zoznam všetkých úkonov v kalendárnom poradí.

7. Oddiel 4 zahŕňa všetky práce na častiach a prvkoch budov a stavieb, ktoré podliehajú posudzovaniu zhody. Ak sa zistia nezrovnalosti, uvedie sa ich stručný popis.

8. Oddiel 4 vypĺňa osoba zodpovedná za vedenie hlavného denníka prác alebo ňou poverení inžiniersko-technickí pracovníci.

9. Pravidelné informácie o tvorbe diel (od začiatku až po ich dokončenie), zahrnuté v sekcii 4, sú hlavnou súčasťou časopisu.

Táto časť denníka by mala obsahovať informácie o začiatku a konci práce a odrážať postup jej implementácie. Opis práce by sa mal vykonať podľa konštrukčných prvkov budovy alebo konštrukcie s uvedením osí, radov, značiek, poschodí, úrovní, sekcií a miestností, kde bola práca vykonaná. Mal by tiež poskytnúť stručné informácie o metódach práce, použitých materiáloch, hotových výrobkoch a konštrukciách, testovaní zariadení, systémov, sietí a zariadení (testovanie naprázdno alebo pod zaťažením, dodávanie elektriny, tlaku, testovanie pevnosti a tesnosti atď.) , odchýlky od pracovných výkresov (s uvedením dôvodov) a ich schvaľovanie, dostupnosť a implementácia prevádzkových schém kontroly kvality, opravy alebo zmeny vykonanej práce. Okrem toho sa zapisujú informácie o významných zmenách na stavenisku, vrátane zmien umiestnenia zabezpečovacích, ochranných a signálnych oplotení, presunu dopravných a požiarnych priechodov, pokládky, preložky a demontáže dočasných inžinierskych sietí, ako aj meteorologických a iné osobitné podmienky na výrobu prac.

10. V § 5 sú uvedené pripomienky osôb (vrátane zástupcu technického dozoru), ktoré kontrolujú výrobu a bezpečnosť práce v súlade s právami, ktoré im boli priznané.

11. Každý zápis v denníku je podpísaný osobou, ktorá ho vykonala.

12. Ak je potrebné zápisy ilustrovať náčrtmi, schémami alebo inými grafickými materiálmi, tieto sa samostatne podpíšu a vložia do textu alebo sa zhromažďujú v samostatnom priečinku. Záznamy by v tomto prípade mali obsahovať zmienku o prítomnosti a umiestnení grafických materiálov.

13. Obecný časopis musí byť očíslovaný, čipkovaný, ozdobený všetkými podpismi na titulnej strane a zapečatený pečaťou organizácie, ktorá ho vydala. Ak nie je dostatok miesta pre záznamy v denníku, spustí sa nový denník práce s ďalším číslom, ktoré sa zaznamená na titulnej strane.

14. Počas výstavby musí byť protokol prác predložený na požiadanie zástupcovi technického dozoru, orgánu architektonického a stavebného dozoru a iným regulačným orgánom.

15. Pri uvedení dokončeného stavebného zariadenia do prevádzky sú všeobecné a špeciálne pracovné protokoly predložené prijímajúcej organizácii (orgánu) a po prevzatí zariadenia sú odovzdané na trvalé uskladnenie zákazníkovi (developerovi) alebo v jeho mene , prevádzkujúcej organizácii alebo užívateľovi.

16. S povolením orgánu architektonického a stavebného dozoru je povolené viesť denník vo forme elektronického dokumentu. Zároveň musí byť zabezpečená spoľahlivá ochrana pred neoprávneným prístupom, ako aj identifikácia podpisov zodpovedných úradníkov.

FORMULÁR OSVEDČENIA O ZHODE PREDMETU VYPLNÉHO S ÚČELOM

Inšpektorát štátneho (mestského) architektonického a stavebného dozoru Ruskej federácie

CERTIFIKÁT

o zhode dokončeného stavebného objektu s určeným účelom

__________________________________________________________________________________

(meno vývojára (zákazníka), jeho sídlo)

že dokončili stavbu objektu __________________________________________

__________________________________________________________________________________

(názov objektu, jeho poštová adresa, hlavné ukazovatele)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Nasvedčuje tomu oprávnená, výkonná a akceptačná dokumentácia predložená vývojárom (zákazníkom).

__________________________________________________________________________________

(názov objektu)

__________________________________________________________________________________

postavené v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie, schváleným projektom, stavebnými predpismi a predpismi.

Tento certifikát oprávňuje zahrnúť objekt do štátneho štatistického výkazníctva, technickej certifikácie, uvedenia do prevádzky, štátnej registrácie a používania objektu na určený účel.

PRÍLOHA E

(odkaz)

BIBLIOGRAFIA

Občiansky zákonník Ruskej federácie.

Kódex územného plánovania Ruskej federácie.

Federálny zákon „O technickom predpise“ z 27. decembra 2002 č. 184-FZ.

Federálny zákon „O priemyselnej bezpečnosti nebezpečných výrobných zariadení“ č.116-FZ z 21. júla 1997.

Zákon „O miestnej samospráve v Ruskej federácii“.

Federálny zákon „O udeľovaní licencií na určité druhy činností“ zo dňa 8.8.2001 č. 128-FZ.

Vyhláška vlády Ruskej federácie „O licenčných činnostiach v oblasti projektovania a výstavby“ z 21. marca 2002 č. 174.

Federálny zákon "O ochrane práv právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov pri výkone štátnej kontroly (dozoru)" zo dňa 2.8.2001 č. 134-FZ.

Federálny zákon „O štátnej registrácii práv k nehnuteľnostiam a transakcií s nimi“ z 21. júla 1997 č. 122-FZ.

Kľúčové slová: stavebné pravidlá, stavebné povolenie, kontrola kvality stavby, kontrola výroby, dozor, posudzovanie zhody, dokončený objekt, kolaudácia a uvedenie do prevádzky

Úvod

1 oblasť použitia

2 Definície

3 Všeobecné

4 Príprava na stavbu

5 Stavebné práce

6 Kontrola kvality konštrukcie. Stavebný dozor

7 Prevzatie a uvedenie dokončených zariadení do prevádzky

Príloha A (informatívna) Pojmy použité v tomto dokumente a ich definície

Príloha E (informatívna) Bibliografia

SNiP 3.01.01-85* boli znovu vydané s dodatkom č. 1, schváleným vyhláškou ZSSR Gosstroy z 11. decembra 1986 č. 48 a nadobudol účinnosť 1. januára 1987 a dodatkom č. 2, prijatým vyhláškou z r. Ministerstvo výstavby Ruska zo 6. februára 1995. N 18-8 a nadobudol účinnosť 1. apríla 1995

Tieto normy a pravidlá stanovujú všeobecné požiadavky na organizáciu stavebnej výroby pri výstavbe nových, ako aj pri rozširovaní a rekonštrukcii existujúcich zariadení (podnikov, budov, stavieb a ich komplexov), ktoré musia dodržiavať všetci účastníci výstavby. zariadení*.

1,1*. Organizácia stavebnej výroby by mala zabezpečiť zameranie všetkých organizačných, technických a technologických riešení na dosiahnutie konečného výsledku - uvedenie objektu do prevádzky v požadovanej kvalite a načas.

Konštrukcia každého objektu sa môže vykonávať iba na základe predtým vypracovaných rozhodnutí o organizácii výstavby a technológii práce, ktoré sa musia prijať v projekte organizácie výstavby a projektoch na výrobu diela. Skladba a obsah projekčných rozhodnutí a dokumentácie v projekte organizácie výstavby a projektoch vykonávania prác sa určuje v závislosti od druhu stavby a zložitosti stavebného objektu v súlade s pokynmi § 2 ods. 3.

Výstavba objektu by mala byť organizovaná s prihliadnutím na účelné rozšírenie technologickej špecializácie na vykonávanie stavebných a inštalačných prác, využitie pri výstavbe kombinovaných organizačných foriem riadenia založených na racionálnom spojení priemyselnej a stavebnej výroby.

Koordinovaná práca všetkých účastníkov výstavby zariadenia s koordináciou ich činností generálnym dodávateľom, ktorého rozhodnutia o otázkach súvisiacich s plnením schválených plánov a harmonogramov prác sú záväzné pre všetkých účastníkov bez ohľadu na rezortnú podriadenosť_1;

Kompletná dodávka materiálových zdrojov na základe budovy, štruktúry, jednotky, miesta, sekcie, poschodia, úrovne, miestnosti v časovom rámci stanovenom v kalendárnych plánoch a harmonogramoch prác;

Vykonávanie stavebných, montážnych a špeciálnych stavebných prác v súlade s technologickým sledom technicky odôvodnenej kombinácie;

1,2*. Objednávateľ je povinný pred začatím výstavby a montáže vrátane prípravných prác na zariadení získať stanoveným postupom povolenie na vykonávanie stavebných a montážnych prác. Vykonávanie práce bez uvedeného povolenia je zakázané.

1,3*. Výstavba by sa mala realizovať v technologickom slede v súlade s kalendárnym plánom (harmonogramom) s prihliadnutím na rozumnú kombináciu jednotlivých druhov prác. Výkon sezónnych prác (vrátane niektorých druhov prípravných prác) musí byť zabezpečený v najpriaznivejšom období roka v súlade s rozhodnutiami prijatými v projekte organizácie výstavby.

S hlavnými prácami na stavbe objektu alebo jeho časti je možné začať až po vecnom pridelení staveniska (trasy) na jeho výstavbu, osadení potrebného oplotenia staveniska (bezpečnostné, ochranné alebo signalizačné). a bola vytvorená geodetická vytyčovacia základňa. Pred realizáciou stavieb a stavieb je potrebné narezať a uložiť vegetačnú vrstvu zeminy slúžiacej na rekultiváciu pôdy na osobitne určených plochách, zvislé usporiadanie staveniska, odvodňovacie práce, zriadenie trvalých a dočasných stavebných komunikácií a inžinierske siete (kanalizácia, voda, teplo, elektrina a pod.), potrebné na dobu výstavby a zabezpečené projektmi organizácie výstavby a projektmi vykonávania prác.

Je zakázané začať práce na výstavbe nadzemných konštrukcií budovy (stavby) alebo jej časti (sekcia, rozpätie, poschodie, sekcia, zovretie atď.), kým nie je dokončená inštalácia podzemných stavieb a zasypanie jám, priekopy a sínusy so zhutnením pôdy na jej hustotu v prirodzenom stave alebo špecifikovanú projektom_1 (s výnimkou podzemných stavieb, ktorých výstavbu v iných termínoch zabezpečujú projekty výroby diela).

V prípadoch, keď sa stavenisko nachádza v území vystavenom vplyvu nepriaznivých prírodných javov a geologických procesov (bahno, lavíny, zosuvy pôdy, zosuvy pôdy, podmáčanie, záplavy a pod.), po vytvorení geodetického vytyčovacieho základu, pred začatím r. prípravné práce na mieste, na špeciálnych projektoch, prioritných opatreniach a prácach na ochranu územia pred týmito procesmi.

1,5*. Počas výstavby veľkých zariadení by sa v odpaľovacích komplexoch mali vykonávať stavebné a inštalačné práce na ich montáži v súlade s ich zložením a poradím stanoveným v projekte.

1,7*. Pri výstavbe typických a opakujúcich sa budov, stavieb a ich častí (kotolne, kompresorové a čerpacie stanice, trafostanice, dopravné galérie, vstavané priestory priemyselných objektov a pod.) ako súčasť objektu), pri montáži technologických liniek, celkov , inštalácie a inžinierske zariadenia, maximálne množstvo prác, ktoré sa majú vykonať mimo staveniska agregovaním zariadení a konštrukcií do blokov v dodávateľských závodoch a montážnych a montážnych podnikoch, ako aj základniach stavebného priemyslu a ich dodávkou vo forme blokov na staveniská.

1,8*. Pri výstavbe líniových objektov (doprava a komunikácie, rekultivačné systémy, elektrické vedenia a pod.) a objektov nachádzajúcich sa v značnej vzdialenosti od miest trvalého rozmiestnenia stavebných organizácií, ako aj v prípade potreby sústredenia síl pre tzv. vykonávanie určitých druhov prác špecializovanými organizáciami na najvýznamnejších stavbách práce by sa mali vykonávať najmä mobilnými stavebnými jednotkami vybavenými podľa profilu práce dopravnými prostriedkami a mobilnými (mobilnými) mechanizovanými zariadeniami a napájacími zariadeniami, ako aj mobilné (inventárne) budovy na výrobné, skladové, pomocné, obytné, domáce a verejné účely pre potreby stavebníctva.

1,9*. Pri výstavbe objektov v neobývaných oblastiach, ako aj lineárnych objektov veľkej dĺžky, je povolené používať rotačný spôsob organizácie výstavby, ktorý zabezpečuje vykonávanie prác pravidelnými výmenami jednotiek stavebných organizácií nasadených v obývaných oblastiach.

1,10*. Vykonávanie prác vyžadujúcich špecializované vybavenie a vhodne vyškolený personál (umelá chemická, kryogénna a tepelná stabilizácia slabých zemín, bezvýkopové kladenie podzemných inžinierskych sietí, montáž výškových konštrukcií vežového typu, montáž chemických a tepelne odolných náterov a pod.) by mali vykonávať najmä špecializované stavebné organizácie.

Veďte si všeobecný pracovný denník vo forme uvedenej v prílohe. 1*, špeciálne časopisy pre určité druhy prác, ktorých zoznam stanovuje generálny dodávateľ po dohode so subdodávateľmi a objednávateľom a časopis architektonického dozoru projekčných organizácií (ak existujú);

Vypracovanie osvedčení o skúške skrytých prác, priebežné akceptovanie kritických štruktúr, testovanie a testovanie zariadení, systémov, sietí a zariadení;

Vypracujte inú výrobnú dokumentáciu stanovenú inými stavebnými predpismi a predpismi a dokumentáciu skutočného vyhotovenia - súbor pracovných výkresov s nápismi o súlade vykonaných prác v naturáliách s týmito výkresmi alebo o zmenách na nich vykonaných po dohode s projekčnou organizáciou. , vyhotovené osobami zodpovednými za stavebné a inštalačné práce .

2,2*. Organizačná a technická príprava by mala zahŕňať: zabezpečenie stavby projektovou a odhadovou dokumentáciou, naturálne pridelenie staveniska (trasy) na výstavbu, evidenciu financovania stavby, uzatváranie zmlúv o dielo a subdodávok na stavbu, evidenciu povolení a povolení na realizáciu stavby. práce, riešenie otázok presídľovania osôb a organizácií nachádzajúcich sa v budovách, ktoré sa majú zbúrať, zabezpečenie výstavby s prístupovými cestami, zásobovaním elektrinou, vodou a teplom, komunikačným systémom a priestormi spotrebiteľských služieb pre staviteľov, organizáciou dodávok zariadení, konštrukcií, materiálov a hotové výrobky pre stavebníctvo.

Prípravné práce mimo staveniska by mali zahŕňať výstavbu prístupových ciest a kotvísk, elektrických vedení s trafostanicami, vodovodných sietí so zariadeniami na odber vody, kanalizačných kolektorov s čistiarňami, obytných osád pre stavebníkov, potrebných zariadení pre rozvoj výrobnej základne organizáciu výstavby, ako aj zariadenia a komunikačné zariadenia pre riadenie výstavby.

Prípravné práce na stavenisku by mali zahŕňať preberanie a preberanie geodetického vytyčovacieho podkladu pre stavbu a geodetické vytyčovacie práce na kladenie inžinierskych sietí, ciest a zriaďovanie budov a stavieb, uvoľnenie staveniska pre stavebné a montážne práce (vyčistenie územia, demolácia budovy a pod.), plánovanie územia, umelé znižovanie (v prípade potreby) hladiny podzemnej vody, preložka existujúcich a položenie nových inžinierskych sietí, zriaďovanie trvalých a dočasných komunikácií, inventarizácia dočasných oplotení staveniska s organizáciou, ak je to potrebné , o režime kontrolných bodov, umiestnenie mobilných (inventárnych) budov a stavieb výroba, sklad, pomocná. pre domácnosť a verejné účely, usporiadanie skladovacích priestorov a priestorov pre materiály, stavby a zariadenia, organizovanie komunikácií pre operatívne dispečerské riadenie výroby prác, zabezpečenie zásobovania staveniska vodou a zariadením na hasenie požiarov, osvetľovacie a signalizačné zariadenia.

V prípravnom období musia byť postavené aj trvalé budovy a stavby slúžiace pre potreby výstavby, prípadne jestvujúce prispôsobené na tieto účely.

Príprava na výstavbu komplexného a unikátneho zariadenia by mala zahŕňať práce na organizovaní režimových pozorovaní (seizmometrických, hydrogeologických, hydrologických, geochemických, geodetických, banských meračských, meteorologických, tenzometrických, glaciologických, permafrostových a pod.) podľa špeciálnych programov, ako aj vytvorenie v prípade potreby testovacích polygónov, metrologických bodov a meracích staníc. Programy výskumných prác, testovania konštrukcií a prvkov konštrukcií a pozorovania režimu by mal vypracovať zákazník a všeobecná projekčná organizácia súčasne s vývojom projektov na organizáciu výstavby a projektov na výrobu diela.

STAVEBNÉ PREDPISY

ORGANIZÁCIA STAVEBNEJ VÝROBY

SNiP 3.01.01-85*

VYVINUTÝ TSNIIOMTP Gosstroy zo ZSSR (kandidáti technických vied L.P. Ablyazov, E.A. Dolginin, V.V. Šachparonov)

PREDSTAVIL TsNIIOMTP Gosstroy zo ZSSR

PRIPRAVENÉ NA SCHVÁLENIE Glavtekhnormirovaniye Gosstroy ZSSR A.A. Lysogorsky, V.I. Mitin) za účasti Glavstroynauka z Gosstroy ZSSR (kandidát technických vied G.S. Presídlenci) a Katedra organizácie a technológie stavebnej výroby Gosstroy ZSSR ( S.E. Yakubanets).

SNiP 3.01.01-85* boli znovu vydané s dodatkom č. 1, schváleným vyhláškou ZSSR Gosstroy č. 48 z 11. decembra 1986 a nadobudol účinnosť 1. januára 1987 a dodatkom č. 2 prijatým vyhláškou z r. ministerstva výstavby Ruska zo 6. februára 1995. č. 18-8 a nadobudla platnosť 1. apríla 1995.

Odseky, tabuľky, aplikácie, ktoré boli zmenené a doplnené, sú v týchto pravidlách a nariadeniach označené hviezdičkou.

Pri použití regulačného dokumentu je potrebné vziať do úvahy schválené zmeny v stavebných predpisoch a predpisoch a štátnych normách uverejnených v časopise Bulletin of Construction Equipment a v informačnom indexe štátnych noriem.

Tieto pravidlá a predpisy stanovujú všeobecné požiadavky na organizáciu stavebnej výroby pri výstavbe nových, ako aj pri rozširovaní a rekonštrukcii existujúcich zariadení (podnikov, budov, stavieb a ich komplexov), ktoré musia dodržiavať všetci účastníci výstavby. zariadení.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.* Organizácia stavebnej výroby by mala zabezpečiť zameranie všetkých organizačných, technických a technologických riešení na dosiahnutie konečného výsledku - uvedenie objektu do prevádzky v požadovanej kvalite a načas.

Konštrukcia každého objektu sa môže vykonávať iba na základe predtým vypracovaných rozhodnutí o organizácii výstavby a technológii práce, ktoré sa musia prijať v projekte organizácie výstavby a projektoch na výrobu diela. Skladba a obsah projekčných rozhodnutí a dokumentácie v projekte organizácie výstavby a projektoch vykonávania prác sa určuje v závislosti od druhu stavby a zložitosti stavebného objektu v súlade s pokynmi § 2 ods. 3.

Výstavba objektu by mala byť organizovaná s prihliadnutím na účelné rozšírenie technologickej špecializácie na vykonávanie stavebných a inštalačných prác, využitie pri výstavbe kombinovaných organizačných foriem riadenia založených na racionálnom spojení priemyselnej a stavebnej výroby.

Pri organizácii stavebnej výroby je potrebné zabezpečiť:

koordinovaná práca všetkých účastníkov výstavby zariadenia s koordináciou ich činností generálnym dodávateľom, ktorého rozhodnutia o otázkach súvisiacich s plnením schválených plánov a harmonogramov prác sú záväzné pre všetkých účastníkov bez ohľadu na rezortnú podriadenosť; jeden

---------------------

kompletná dodávka materiálových zdrojov na základe budovy, štruktúry, jednotky, miesta, sekcie, poschodia, úrovne, miestnosti v časovom rámci stanovenom v kalendárnych plánoch a harmonogramoch prác;

vykonávanie stavebných, inštalačných a špeciálnych stavebných prác v súlade s technologickým sledom technicky odôvodnenej kombinácie;

dodržiavanie bezpečnostných predpisov;

súlad s požiadavkami na ochranu životného prostredia.

1.2.* Objednávateľ je povinný pred začatím výstavby a montáže vrátane prípravných prác na zariadení získať stanoveným postupom povolenie na vykonávanie stavebných a montážnych prác. Vykonávanie práce bez uvedeného povolenia je zakázané.

1.3.* Výstavba by sa mala realizovať v technologickom slede v súlade s kalendárnym plánom (harmonogramom) s prihliadnutím na rozumnú kombináciu jednotlivých druhov prác. Výkon sezónnych prác (vrátane niektorých druhov prípravných prác) musí byť zabezpečený v najpriaznivejšom období roka v súlade s rozhodnutiami prijatými v projekte organizácie výstavby.

S hlavnými prácami na stavbe objektu alebo jeho časti je možné začať až po pridelení staveniska (trasy) na jeho výstavbu v naturáliách, osadení potrebného oplotenia staveniska (bezpečnostné, ochranné alebo signalizačné). a vytvoril sa podklad geodetického označovania. Pred výstavbou budov a stavieb je potrebné narezať a uložiť vegetačnú vrstvu zeminy slúžiacej na rekultiváciu pôdy na osobitne určených plochách, zvislé usporiadanie staveniska, práce na odvodnení, montáž trvalých a dočasných stavebných komunikácií a inžinierske siete (kanalizácia, voda, teplo, elektrina a pod.), potrebné na dobu výstavby a zabezpečené projektmi organizácie výstavby a projektmi vykonávania prác.

Je zakázané začať práce na výstavbe nadzemných konštrukcií budovy (stavby) alebo jej časti (sekcia, rozpätie, poschodie, sekcia, zovretie atď.), kým nie je dokončená inštalácia podzemných stavieb a zasypanie jám, priekopy a sínusy so zhutnením pôdy na jej hustotu v prirodzenom stave alebo špecifikovanú projektom 1 (s výnimkou podzemných stavieb, ktorých výstavbu v iných termínoch zabezpečujú projekty na výrobu diel).

______________

1 - V ďalšom texte pojem "projekt" znamená dokumentáciu návrhu a odhadu vypracovanú pre konkrétne zariadenie v súlade s požiadavkami SNiP na vypracovanie, schválenie a schválenie dokumentácie návrhu a odhadu.

V prípadoch, keď sa stavenisko nachádza na území vystavenom nepriaznivým prírodným javom a geologickým procesom (bahno, lavíny, zosuvy pôdy, zosuvy pôdy, močiare, záplavy a pod.), po vytvorení geodetického vytyčovacieho základu, pred začatím dňa - prípravné práce na stavenisku, špeciálne projekty, prioritné opatrenia a práca na ochrane územia pred týmito procesmi.

Odsek 1.4. vylúčené.

1.5.* Počas výstavby veľkých zariadení by sa v odpaľovacích komplexoch mali vykonávať stavebné a inštalačné práce na ich výstavbe v súlade s ich zložením a poradím stanoveným v projekte..

Odsek 1.6. vylúčené.

1.7.* Pri výstavbe typických a opakujúcich sa stavieb, stavieb a ich častí ako súčasti objektu (kotolne, kompresorové a čerpacie stanice, trafostanice, dopravné galérie, vstavané priestory priemyselných budov a pod.), pri montáži technologických liniek, celkov, zariadení a inžinierskych zariadení, maximálne množstvo prác, ktoré sa majú vykonať mimo staveniska agregovaním zariadení a konštrukcií do blokov v dodávateľských závodoch a montážnych a montážnych podnikoch, ako aj základniach stavebného priemyslu a ich dodávkou vo forme blokov do staveniská.

1.8.* Pri výstavbe líniových objektov (doprava a komunikácie, rekultivačné systémy, elektrické vedenia a pod.) a objektov nachádzajúcich sa v značnej vzdialenosti od miest trvalého rozmiestnenia stavebných organizácií, ako aj v prípade potreby sústredenia síl pre tzv. vykonávanie určitých druhov prác špecializovanými organizáciami na najvýznamnejších stavbách práce by sa mali vykonávať najmä mobilnými stavebnými jednotkami vybavenými podľa profilu práce dopravnými prostriedkami a mobilnými (mobilnými) mechanizovanými zariadeniami a napájacími zariadeniami, ako aj mobilné (inventárne) budovy na výrobné, skladové, pomocné, obytné, domáce a verejné účely pre potreby stavebníctva.

1.9.* Pri výstavbe objektov v neobývaných oblastiach, ako aj lineárnych objektov veľkej dĺžky, je povolené používať rotačný spôsob organizácie výstavby, ktorý zabezpečuje vykonávanie prác pravidelnými výmenami jednotiek stavebných organizácií nasadených v obývaných oblastiach.

1.10.* Vykonávanie prác vyžadujúcich dostupnosť špecializovaného vybavenia a vhodne vyškoleného personálu (umelá chemická, kryogénna a tepelná stabilizácia slabých zemín, bezvýkopové kladenie inžinierskych sietí v podzemí, montáž výškových konštrukcií vežového typu, montáž chemických a žiaruvzdorných náterov, pokládka stavebných hmôt, izolantov a pod. atď.) by mali vykonávať najmä špecializované stavebné organizácie.

Odsek 1.11. vylúčené.

1.12.* Pri organizovaní stavebnej výroby by sa malo zabezpečiť včasné vybudovanie prístupových ciest a kotvísk, vytvorenie skladovacích priestorov, rozvoj výrobnej základne stavebných organizácií a príprava bytových a sociálnych zariadení a inžinierskych sietí v množstve potrebnom na potreby výstavby s prihliadnutím na možnosť dočasného užívania navrhovaných trvalých budov a stavieb.

1 .13.* Pri realizácii výstavby zariadení v oblastiach existujúcej mestskej zástavby sú podmienky na výrobu prác s vyčlenením nebezpečných zón, hraníc a osí podzemných stavieb a komunikácií, ako aj dopravných modelov a chodcov so zabezpečením bezpečných vstupov. a prístupy k prevádzke podnikov, budov a stavieb musia byť dohodnuté s orgánmi štátneho dozoru, miestnej správy.

1.14.* Každé stavenisko musí:

viesť súhrnný denník prác vo forme uvedenej v prílohe. 1*, špeciálne časopisy pre určité druhy prác, ktorých zoznam stanovuje generálny dodávateľ po dohode so subdodávateľmi a objednávateľom a časopis architektonického dozoru projekčných organizácií (ak existujú);

vypracúvať certifikáty o skúške skrytých prác, priebežné akceptovanie kritických štruktúr, testovanie a testovanie zariadení, systémov, sietí a zariadení;

vypracovať inú výrobnú dokumentáciu podľa iných stavebných predpisov a predpisov a dokumentáciu skutočného vyhotovenia - súbor pracovných výkresov s nápismi o súlade vykonaných prác v naturáliách s týmito výkresmi alebo o zmenách na nich vykonaných po dohode s projekčnou organizáciou , vyhotovené osobami zodpovednými za stavebné a inštalačné práce .

Položky 1.15, 1.16. vylúčené.

2. PRÍPRAVA STAVEBNEJ VÝROBY

Odsek 2.1. vylúčené.

2.2.* Organizačná a technická príprava by mala zahŕňať: zabezpečenie stavby projektovou a odhadovou dokumentáciou, naturálne pridelenie staveniska (trasy) na výstavbu, evidenciu financovania stavby, uzatváranie zmlúv o dielo a subdodávok na stavbu, evidenciu povolení a povolení na realizáciu stavby. práce, riešenie otázok presídľovania osôb a organizácií nachádzajúcich sa v budovách, ktoré sa majú zbúrať, zabezpečenie výstavby s prístupovými cestami, zásobovaním elektrinou, vodou a teplom, komunikačným systémom a priestormi spotrebiteľských služieb pre staviteľov, organizáciou dodávok zariadení, konštrukcií, materiálov a hotové výrobky pre stavebníctvo.

2.3.* Príprava na výstavbu každého objektu by mala zahŕňať štúdium projektovej a odhadovej dokumentácie inžinierskym a technickým personálom (vrátane dokumentácie založenej na výsledkoch technickej skúšky stavieb pri rekonštrukcii existujúceho podniku), podrobné oboznámenie sa s podmienkami výstavby, vypracovanie pracovných projektov pre prípravné práce mimo staveniska a na stavenisku, výstavbu budov, stavieb a ich častí, ako aj vykonávanie prác prípravného obdobia s prihliadnutím na environmentálne požiadavky a požiadavky na bezpečnosť práce.

Prípravné práce mimo staveniska by mali zahŕňať výstavbu prístupových ciest a kotvísk, elektrických vedení s trafostanicami, vodovodných sietí so zariadeniami na odber vody, kanalizačných kolektorov s čistiarňami, obytných osád pre stavebníkov, potrebných zariadení pre rozvoj výrobnej základne organizáciu výstavby, ako aj zariadenia a komunikačné zariadenia pre riadenie výstavby.

Prípravné práce na stavenisku by mali zahŕňať preberanie a preberanie geodetického vytyčovacieho podkladu pre stavbu a geodetické vytyčovacie práce na kladenie inžinierskych sietí, ciest a zriaďovanie budov a stavieb, uvoľnenie staveniska pre stavebné a montážne práce (vyčistenie územia, demolácia budovy a pod.), plánovanie územia, umelé znižovanie (v prípade potreby) hladiny podzemnej vody, preložka existujúcich a položenie nových inžinierskych sietí, zriaďovanie trvalých a dočasných komunikácií, inventarizácia dočasných oplotení staveniska s organizáciou, ak je to potrebné , o režime kontrolných stanovíšť, umiestňovaní mobilných (inventárnych) budov a stavieb na výrobné, skladovacie, pomocné, domáce a verejné účely, usporiadanie skladovacích plôch a priestorov pre materiály, stavby a zariadenia, organizáciu spojov pre operatívne dispečerské riadenie prác, poskytovanie z stavenisko s protipožiarnym vodovodom a inventárom, osvetľovacím a signalizačným zariadením.

V prípravnom období musia byť postavené aj trvalé budovy a stavby slúžiace pre potreby výstavby, prípadne jestvujúce prispôsobené na tieto účely.

Príprava na výstavbu komplexného a unikátneho zariadenia by mala zahŕňať práce na organizovaní režimových pozorovaní (seizmometrických, hydrogeologických, hydrologických, geochemických, geodetických, banských meračských, meteorologických, tenzometrických, glaciologických, permafrostových a pod.) podľa špeciálnych programov, ako aj vytvorenie v prípade potreby testovacích polygónov, metrologických bodov a meracích staníc. Programy výskumných prác, testovania konštrukcií a prvkov konštrukcií a pozorovania režimu by mal vypracovať zákazník a všeobecná projekčná organizácia súčasne s vývojom projektov na organizáciu výstavby a projektov na výrobu diela.

Odsek 2.4. vylúčené.

2.5.* Pri príprave na výrobu stavebných a inštalačných prác by sa mali vypracovať projekty na výrobu diel, mali by sa preniesť a akceptovať znaky geodetického členenia upevnené na zemi časťami budov (štruktúr) a druhmi prác.

3. DOKUMENTÁCIA O ORGANIZÁCII VÝSTAVBY
A VÝROBA DIEL

Odsek 3.1. vylúčené.

3.2. Bez schváleného projektu organizácie výstavby a projektu vykonávania prác je zakázané vykonávať stavebné a montážne práce. Odchýlky od rozhodnutí projektov organizácie výstavby a projektov vykonávania prác nie sú povolené bez dohody s organizáciami, ktoré ich vypracovali a schválili.

Odsek 3.3. vylúčené.

3.4.* Projekty na organizáciu výstavby a projekty na výrobu prác počas výstavby v zložitých prírodných a geologických podmienkach, ako aj pri výstavbe jedinečných budov a stavieb by mali počas procesu výstavby zabezpečiť osobitné opatrenia na zabezpečenie pevnosti a stability. budovy, stavby a stavby vo výstavbe a existujúce.

V rámci projektov na výrobu diel na výstavbu unikátnych objektov a objektov s komplexným technickým riešením by sa mali vypracovať programy potrebného výskumu, testovania a režimových pozorovaní, vrátane metód technickej kontroly a organizácie staníc, rozsahov, meracích stanovíšť. a ďalšie práce, ktoré zabezpečia spoľahlivé stavebné práce a následnú prevádzku stavieb.

3.5. Projekt organizácie výstavby je povinným dokumentom pre objednávateľa, dodávateľov, ako aj organizácie zabezpečujúce financovanie a logistickú podporu výstavby.

3.6.* Projekt organizácie výstavby musí vypracovať všeobecná projektová organizácia alebo na jej žiadosť iná projektová organizácia.

Východiskové materiály pre vývoj projektu organizácie výstavby by mali byť:

štúdie uskutočniteľnosti výstavby alebo výpočty zdôvodňujúce ekonomickú nevyhnutnosť a ekonomickú realizovateľnosť výstavby tohto zariadenia a zadanie na jeho projektovanie;

podklady inžinierskych prieskumov (pri rekonštrukciách objektov - podklady ich predprojektového technického prieskumu) a údaje režimových pozorovaní v oblastiach vystavených nepriaznivým prírodným javom a geologickým procesom;

riešenia odporúčané generálnymi dodávateľskými a subdodávateľskými organizáciami o používaní materiálov a konštrukcií, mechanizačných prostriedkov stavebných a inštalačných prác; postup pri zabezpečovaní výstavby energetickými zdrojmi, vodou, dočasnými inžinierskymi sieťami, ako aj miestnymi stavebnými materiálmi;

informácie o podmienkach dodania a dopravy od podnikov - dodávateľov stavebných konštrukcií, hotových výrobkov, materiálov a zariadení;

špeciálne požiadavky na výstavbu komplexných a jedinečných zariadení;

informácie o podmienkach výroby stavebných a inštalačných prác na rekonštruovaných zariadeniach;

priestorové plánovanie a konštrukčné riešenia pre budovy a konštrukcie a základné technologické schémy hlavnej výroby zariadenia (jeho etapy), ktoré sa má postaviť, rozdelené na štartovacie komplexy a jednotky;

informácie o podmienkach zabezpečenia personálu pre stavebníkov;

informácie o podmienkach poskytovania stavby s dopravou vrátane dopravy stavebníkov z miesta ich bydliska na miesto výkonu práce;

údaje o umiestnení a kapacitách obecných stavebných a špecializovaných organizácií a podmienkach ich premiestnenia;

údaje o dostupnosti výrobnej základne stavebníctva a možnostiach jej využitia;

informácie o podmienkach poskytovania stravy stavebníkom, pobytových a kultúrnych a komunitných zariadení;

opatrenia na ochranu územia stavby pred nepriaznivými prírodnými javmi a geologickými procesmi a etapy ich realizácie;

informácie o podmienkach výstavby podľa zmlúv so zahraničnými firmami.

Odsek 3.7. vylúčené.

3.8. Skladba a obsah projektov organizácie výstavby musí byť v súlade s prílohou. 2*, a tlačivá hlavných projektových dokumentov - adj. 3*.

3.9.* V závislosti od načasovania výstavby zariadenia a množstva práce by sa podľa rozhodnutia stavebnej organizácie mal vypracovať projekt na výrobu prác na výstavbu budovy alebo stavby ako celku, na výstavbu ich jednotlivých častí (podzemné a nadzemné časti, úsek, rozpätie, poschodie, poschodie a pod.), na vykonávanie niektorých technicky zložitých stavebných, inštalačných a špeciálnych stavebných prác, ako aj prác prípravného obdobia a preradených do stavenisko pred začatím výstavby tých častí stavby (stavby) alebo začatím tých prác, na ktoré bol vypracovaný projekt na zhotovenie stavby.

Projekty na výrobu diel na výstavbu nových, rozširovanie a rekonštrukciu podnikov, budov alebo stavieb vypracúvajú všeobecné zmluvné stavebné a montážne organizácie. Pre určité typy všeobecných stavebných, inštalačných a špeciálnych stavebných prác vypracúvajú projekty na výrobu diel organizácie vykonávajúce tieto práce. Projekty na výrobu diel na objednávku všeobecnej dodávateľskej alebo subdodávateľskej stavebnej a montážnej organizácie môžu vypracovať projektové, projekčné organizácie, ako aj dizajnérske a technologické trusty (inštitúty): Orgtekhstroy (Orgstroy).

Výrobné združenia a zákaznícke podniky, stavebné a inštalačné a projektové organizácie, súčasne s vývojom projektových odhadov pre technické prebudovanie a rekonštrukciu existujúcich priemyselných odvetví, vypracúvajú projekty na výrobu diel a určujú spôsoby a postupnosť ich realizácie, berúc do úvahy špecifické podmienky.

3.10.* Východiskové materiály pre vývoj projektu na výrobu diel by mali byť:

úlohu na vývoj, ktorú vydáva stavebná organizácia ako objednávateľ projektu na výrobu diela, s odôvodnením potreby jeho vypracovania pre budovu (konštrukciu) ako celok, jej časť alebo druh diela a s uvedením podmienky vývoja;

projekt organizácie výstavby;

potrebná pracovná dokumentácia;

podmienky dodávky stavieb, hotových výrobkov, materiálov a zariadení, používanie stavebných strojov a dopravných prostriedkov, zabezpečenie pracovníkov pre stavebníkov v hlavných profesiách, výrobné a technologické zariadenia a prepravu stavebných materiálov, a ak je to potrebné, podmienky na organizovanie výstavby a vykonávanie prác na rotačnom základe;

materiály a výsledky technickej kontroly existujúcich podnikov, budov a stavieb pri ich rekonštrukciách, ako aj požiadavky na realizáciu stavebných, inštalačných a špeciálnych stavebných prác v podmienkach existujúcej výroby.

3.11.* Skladba a obsah projektov na výrobu diel musí byť v súlade s prílohou. 4 *, a formuláre hlavných dokumentov - adj. 5*.

Zloženie a úroveň podrobnosti materiálov vypracovaných v projekte na zhotovenie diela stanovuje príslušná zmluvná stavebno-montážna organizácia na základe špecifík a rozsahu vykonávaných prác.

Projekt na zhotovenie prác schvaľuje vedúci generálnej dodávateľskej stavebnej a montážnej organizácie a na zhotovenie montážnych a špeciálnych prác vedúci príslušnej subdodávateľskej organizácie po dohode s generálnou dodávateľskou stavebno-montážnou organizáciou.

S podnikom, zákazníckou organizáciou musí byť dohodnutý aj projekt výroby prác na rozšírenie, rekonštrukciu a technické dovybavenie existujúceho podniku, budovy a stavby.

3.12. Na výstavbu budov a stavieb s obzvlášť zložitými štruktúrami a metódami práce musia projektové organizácie ako súčasť pracovnej dokumentácie vypracovať pracovné výkresy pre špeciálne pomocné konštrukcie, príslušenstvo, zariadenia a inštalácie, ktoré zahŕňajú:

náradie a prípravky na prepravu a inštaláciu (zdvíhanie, posúvanie, montáž) unikátnych zariadení, nadrozmerných a ťažkých technologických, stavebných a stavebných a technologických blokov;

špeciálne debnenie pre klenby-skořepiny, pevné a posuvné debnenie;

zariadenia na vykonávanie prác na umelom znižovaní hladiny podzemnej vody, umelom zmrazovaní zemín a ich upevňovaní, vrátane metód cementácie, ílovania, kremenia, živice a tepelnej fixácie;

štetovnice jám a zákopov;

zariadenia na veľkoblokovú inštaláciu zariadení a predmontáž konštrukcií;

zariadenia a špeciálne zariadenia na výstavbu podzemných stavieb metódou „steny v zemi“, kladenie podzemných potrubí metódou razenia zeminy, budovanie hlboko uložených konštrukcií na škrupinových pilótach a pomocou ponorov, ako aj pilótové základy v prítomnosti poklesnutých pôd;

ochranné a bezpečnostné zariadenia pri vykonávaní vŕtacích a trhacích prác v blízkosti existujúcich budov a stavieb;

pomocné zariadenia potrebné na pohyb a nadstavbu budov, ich výstavbu v obzvlášť stiesnených podmienkach, ako aj v prípade rekonštrukcie existujúcich podnikov, budov, stavieb.

Na vypracovanie špecifikovanej dokumentácie by mala všeobecná konštrukčná organizácia zahŕňať špecializované konštrukčné, konštrukčné a konštrukčné a technologické organizácie.

Položky 3.13, 3.14 vylúčené.

4. LOGISTIKA

4.1.* Dodávateľské organizácie vykonávajúce práce podľa rámcových a subdodávateľských zmlúv a zákaznícke organizácie musia zabezpečiť staveniská všetky druhy materiálno-technických prostriedkov presne v súlade s technologickým sledom stavebných a montážnych prác v lehotách ustanovených kalendárnymi plánmi a harmonogramami výstavby.

Položky 4.2 - 4.5 vylúčené.

4.6.* Organizácia prepravy, skladovania a skladovania materiálov, častí, konštrukcií a zariadení musí spĺňať požiadavky noriem a špecifikácií a vylúčiť možnosť ich poškodenia, znehodnotenia a straty.

Pri výstavbe objektov musí objednávateľ, generálne dodávateľské a subdodávateľské organizácie zabezpečiť bezpečnosť technologických, sanitárnych, elektrických a iných zariadení, stavebných zariadení a zariadení, ako aj stavebných konštrukcií, častí a materiálov v súlade s podmienkami zmluvy. .